承包合同范本集合15篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編精心整理的承包合同范本，希望能夠幫助到大家。
承包合同范本1
甲方：
姓名身份證：
乙方：
姓名身份證：
甲方將座落在吳忠市扁擔溝鄉，烽火敦五隊的果園40畝承包給乙方：
一、承包期為年，年月日至年月到期。
二、乙方在承包期內，第一年上交承包費 元人民幣（大寫：）。乙方首付保證金 元人民幣（大寫： ）共計人民幣（大寫： ）。第二、三年度隨行就市，由雙方自行商議決定……承包費均以現金上繳，交費時間均為每年的月日（陽歷）以前。
三、責任如下：
1、土地及果樹所有權歸甲方，乙方有經營管理權和承包受益權。在合同期內，乙方不得買賣、轉租、轉讓果園，否則甲方收回果園，乙方無條件執行。乙方如有違約，甲方不退還保證金。
2、甲方有權監督乙方執行合同規定的義務，但不得干涉乙方的自主經營權。
3、甲方提供果園內守護房間，水、電費自理與甲方無關。
4、乙方必須加強對果園的管理，及時中耕除草、培土、施肥、防治病蟲害，加強果樹生長期內的修枝撫育，整形修剪、冬季涂白，保持良好的樹勢樹形，以延長果樹的'結果期。如若違反或人為損壞果樹，甲方警告乙方仍不執行，甲方將終止合同不承擔任何經濟損失。
5、乙方有果園的自主經營權，水果銷售權。
6、在承包期間，乙方應加強守護，有專人看守，防止人畜糟蹋果園。
7、在承包期內，如發生自然災害造成的一切經濟損失由乙方承擔。
8、乙方對果樹噴灑藥物，應提前通知周圍群眾，以防發生事故，人畜死亡等，由乙方負全部責任，甲方不負任何連帶責任。
9、合同履行期屆滿，乙方將果園、房屋、果窯工具等物資完好歸還，如有損壞乙方應據實賠償。
10、在承包期內若有修渠、修路費用等細節問題由乙方負責承擔。
11、由于乙方看護不善，果樹被偷砍或損害，應向甲方賠償每株損失金1000元。
12、乙方在每年的12月底之前，提前交清第二年的承包費，乙方逾期不交清承包費，甲方有權收回果園。
13、甲方如在合同期內買賣果園，提前通知乙方，甲方有權收回果園，終止合同，乙方無條件執行。
四、法律責任：
本合同自雙方簽字之日起生效，本合同如有未盡事宜，須經甲方雙方共同協商，補充協議附表說明。補充規定條件與本合同具有同等法律效力。合同期滿，在同等條件下，乙方有優先承包權。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字后即可生效。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
承包合同范本2
甲方：______西鄉正康骨科醫院（以下簡稱甲方）
乙方：______金芒果餐飲管理有限公司（以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方友好協商，雙方就甲方食堂承包給乙方經營一事達成如下協議：
一、食堂地點：___市正康骨科醫院
二、合同期限：合同期限定為年，即______自______年______月______日至______年______月______日。
三、消費方式：甲方員工憑乙方所提供的IC卡或者飯票實行固定消費。甲方按月提供就餐人數，中途退餐當月按餐費標準計算，中途加入則按餐費標準增加餐費。員工因公請假超過一個星期（6天）則另算。
四、就餐模式及餐費標準：
1，甲方現有職員200多位，為全固定就餐模式。
2，中晚餐甲方員工，管理層以固定套餐方式就餐，員工餐費標準為：15元/天。
3，乙方為甲方病人設計各類套餐以及小炒，滿足病房病人的需求。
五、供餐標準：中，晚餐乙方提供3葷3素一共6個菜，供員工選擇，飯，例湯任吃。所有菜式和菜單甲方有權審查修訂。
六、供餐時間：中餐、晚餐的就餐時間由甲方提供。如個人員工因工延誤進餐時間，乙方有義務保持飯菜的熱度以方便延后用餐員工的就餐。延誤時間不得超過2個小時。
七、結算方式：乙方可為甲方墊付一個月的餐費，次月5日前與甲方統一辦理上月餐費結算，乙方提供收款收據。
八、雙方權利與義務：
甲方的權利和義務
1、甲方提供乙方工作人員的住宿場地。
2、甲方免費提供水、電，燃料費乙方自負。
3、甲方應配合乙方按月提供就餐人數。乙方根據甲方提供的人數適量供餐。
4、甲方質檢人員有現場取證的.權利，乙方應予以配合、協助進行質檢工作；
5、甲方有維持就餐秩序、并教育員工遵守食堂規章制度的義務，甲方員工應尊重乙方食堂工作人員，不可對乙方廚房工作人員提出無禮要求，非甲方指定管理人員不得擅自進入廚房；
6、甲方對乙方食堂工作人員，在其醫院、宿舍區、食堂內的區域行使管理權；
7、甲方員工任何投訴，須經甲、乙雙方當面確認。
8、甲方有權對乙方膳食管理工作提出意見和建議，有權定期或不定期對乙方食品衛生、安全、服務質量等進行抽查，發現問題可以立即向乙方投訴，限期整改驗收。對個別不良人員有權向乙方提出更換。
2、乙方的權利與義務
1、乙方負責辦理，《衛生許可證》（甲方負責提供相關手續），負責甲方食堂的經營及管理，按本合同約定向甲方員工提供供餐服務；
2、乙方應嚴格接照《餐飲食品衛生管理辦法》的規定供應膳食和管理，確保所供食品的質量與衛生；
3、乙方員工在食堂工作時，須穿工作服、佩帶口罩、手套，文明禮貌，保質保量，按供餐標準確提供服務；
4、乙方在采購原材料時，不能用潲水油、陳大米、亂菜、私宰豬肉及過期食品等；
5、乙方食堂工作人員須持有效健康證及縣級以上醫院體檢合格證明（以乙肝兩對半為主），每日必須穿工作服上崗；乙方全部食堂工作人員購買包含工傷險種的社保由乙方負責。（乙方食堂工作人員發生工傷、勞動糾紛由乙方負責）
6、乙方食堂工作人員在為甲方服務過程中，接觸到有關甲方的情況，應當履行保密義務；
7、乙方經營食堂期間，必須嚴格遵照《餐飲食品衛生管理辦法》標準操作，遵守國家及深圳市的有關法律法規，不得利用食堂物業進行非法活動；否則甲方可單方面直接解除合同，并追究違約及損失賠償責任；
8、乙方工作人員在食堂工作中所發生的工傷事故應由乙方負責，乙方對工作人員進行安全培訓，甲方不負責乙方在食堂中發生的一切事故責任，并追究乙方造成事故給甲方帶來的全部損失；
9、如遇通貨膨脹當地物價連續兩周上漲幅度8%，甲乙雙方應共同協商討論伙食定位標準，適當提高員工餐費標準。
10、乙方工作人員須餐后認真清洗食具并消毒工作，食堂內部、用餐大廳環境衛生全面清潔整理。經常清理食堂內外水池、下水道，確保暢通。經常清理灶臺及炊事用品污垢。
11、經營期間，乙方有權自主聘用，調用食堂廚師及工作人員。
12、發生重大責任事故，如食物中毒、使用違禁物品等，乙方須承擔相應的責任。
13、經營期內乙方為甲方在餐廳內的適當位置免費設計并制作海報宣傳畫，以提升甲方食堂文化。
九、違約責任甲、乙雙方應信守合同條款，本合同一經簽訂，就不得隨意修改、解除合同，但確實經營不好，多次協商都無法經營時，須經雙方共同協商同意后，方可解除本合同，但須提前一個月相互通知對方，否則違約方須承當違約責任。
十、其它：
1、因不可抗力原因造成損失時，乙方不承擔甲方房產和設施的經濟損失。
2、甲、乙雙方員工應保持互相尊重，盡量不發生磨擦，更不許出現打架等事例，若有發生追究責任因此造成的傷害由無理的一方負責。
3、節假日乙方照常為甲方職工服務，如需加餐乙方負責加工，甲方買菜或委托乙方采購。
十一、合同終止
1、乙方在進入甲方食堂開始工作后，未能達到甲方的各項標準要求，甲方員工提出強烈反對意見（甲方月民意調査結果連續3次以上滿意度≤60%）時，經雙方確認后，甲方有權終止合同；
3、若合同期滿，甲方食堂繼續發包，則在同等條件下，乙方享有續簽合同的優先權。
十二、爭議的解決：一切與本合同有關而發生的爭議，如果雙方無法協商解決，則應提交深圳市人民法院裁決。
醫院食堂承包協議書醫院食堂承包協議書
十三、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方共同協商后，可另行附文以作補充，附文與本合同同具法律效力。
十四、本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份，簽字蓋章生效。
甲方：______正康骨科醫院
代表簽字：______
日期：______
乙方：______金芒果餐飲管理有限公司
代表簽字：______
日期：______
承包合同范本3
甲方：陜西團有限公司
乙方：
為適應市場經濟發展需要，充分發揮陜西訊通實業集團有限公司品牌優勢，更好的做好 通信工程業務，經業務申請，集團公司經過研究，同意乙方自 年 月 日起承包經營甲方授權的 通信工程業務。為明確雙方責任、權利、義務，經雙方認真研究協商，達成如下條款，雙方共同遵守執行。
一、 承包期限
自 年 月 日至 年 月 日止，承包期為壹年;
二、 承包方式
在承包期間乙方作為集團在 通信工程業務負責人，要認真屢行好集團公司賦予的各項任務、忠實做好集團在 各項通信工程的組織、協調、質量監督、竣工驗收、工程審計等工作。在不影響集團公司工程任務的情況下，允許乙方承攬部分工程施工任務，乙方承包的工程任務實行承包責任制，包經營、包管理、包投資、包安全和質量責任，自主經營、自負盈虧。甲方不干預乙方的.正常合法經營，對乙方在工程施工中出現的質量、安全及其它任何問題均由乙方自行承擔，甲方概不承擔任何責任。
三、 經費管理
乙方以甲方名義承攬的工程任務的工程款一律匯入甲方指定帳戶。甲方扣除相關費用后，于工程款到帳后的十個工作日內全部付給承包經營合同乙方。
四、 工程承包管理
乙方承包的工程，按結算總造價(發票金額)的5%計取管理費作為甲方證照審驗，工程技術人員培訓、管理人員工資、差旅費等費用;管理費按發包方撥款逐筆扣除后匯至乙方指定帳號。
五、 技術服務、提供資質
甲方向乙方提供技術服務，資質證書和證照復印件，以便乙方開展業務。投標需證件原件時，由甲方派員持原件參加，所需費用由使用者承擔。留給乙方保留的證件，要妥善保管，防止丟失損壞，嚴禁未經甲方同意向第三方提供證件，如有違反，一經發現，甲方將收回并有權終止合同，暫扣乙方工程費用。
六、 業務指導、違規、違法經營責任
甲方不定期派員對乙方工程質量進行監督檢查指導，乙方必須守規、守法經營、依法納稅，如有違法、違規經營行為或民事與經濟糾紛，一切責任均由乙方承擔、甲方概不承擔任何責任。
七、 施工隊伍建設、安全責任
乙方應注重施工隊伍建設、加強質量管理、維護甲方品牌信譽;加強安全管理，注重對施工人員的安全教育，與每位施工者都要簽訂安全責任書，給每位施工者都要購買意外傷害保險，要確保安全措施到位，預防各類安全事故發生。若發生任何安全責任事故，一切責任和費用均由乙方承擔，甲方概不承擔任何連帶責任。
八、 按期繳費
乙方必須按時繳納管理費，并確保推薦的施工隊伍按時繳納管理費和手續費。如逾期不交，甲方可單方終止合同，并保留追繳費用的權利。
九、 解除合同
合同執行期間，任何一方如需提前解除合同，需提前三個月通知對方。合同解除后，允許乙方繼續利用甲方相關證件處理完在建項目后續事宜，但乙方不得在解除合同后承接工程，否則甲方不予辦理。
十、合同未盡事宜，雙方協商解決，本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等效力。
甲方：陜西訊通實業集團有限公司 乙方：
代表： 代表：
年 月 日 年 月 日
承包合同范本4
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就甲方將住宅樓的全部土建工程承包給乙方修建，為進一步細化工程質量、進度、工期、安全責任等事項，經雙方協商同意，特訂立本合同。
一、工程質量要求
乙方必須按照甲方圖紙設計修建，各分項工程達到合格，以評定標準為標準，如乙方不聽甲方指示，造成返工，材料、工資由乙方全部負責承擔。
二、承包范圍
乙方承包整棟房正負零以上建設工程，底層3.2，標準3米，按圖施工，正負零以上土建工程：包括主體、外墻磚、室內地坪、全部內墻辟花灰壓光，廚房、廁所、餐廳內墻面刮糙，門窗過梁、圈梁、樓梯現澆，空心板安裝，施工所用架料、機具、外竹排架由乙方負責制作安裝，生活用具、鐵絲、釘子、水電費由甲方負責。水電甲方接到施工現場，墻體前后1米內由乙方負責，1米以外屬甲方負責。
三、包工單價
乙方承包正負零以上全部土建工程包工單價，覆蓋每平方米 元(含搭設竹排國架費用在內)，樓梯、樓層圈梁、女兒墻在內。
四、付款方式
主體工程甲方根據乙方每蓋一層板付50%，抹灰進度的包干價40%預支，余款待工程竣工后一次性付清。
五、工程進度
甲方必須確保各種材料的供應，若造成停工待料，工期甲方自行負責，工期從正負零以上的'砌磚開始，天完成(除雨天、停電、停水和人力不可抗拒的因素外)。
六、安全責任
甲、乙雙方都要做到安全施工，消除安全隱患，若發生安全事故，所需費用及責任由甲、乙雙方各負責50%。
七、違約責任：
甲、乙雙方任何一方不按本合同條款辦理，所造成的經濟損失及違約金壹萬元由違約責任方全部負責。
八、本合同一式兩份，共二頁，經甲、乙雙方當事人簽字生效，兩份具有同等效力，甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同范本5
甲方：______出租車______
車主:______
身份證號：______
乙方：______
身份證號：______
甲、乙雙方協商就乙方承包甲方出租車___經營出租業務達成以下協議：
（一）甲方提供出租車______保證證件齊全，正常營運中。
（二）乙方在營運中要遵守國家相關法律、法規，守法經營，如有違章、停運、罰款等違反規定的.行為，由乙方負全部責任并承擔相應罰款；如有吊銷經營手續，乙方按照市場價賠償甲方。
（三）乙方必須在每年1月1日前購買全車保險，如：交強險、商業險（現階段商業險不能低于30萬元，以后根據公司要求遞增）。甲方每年檢查保險購買情況，禁止無保險營運。車輛到期乙方交甲方車時，乙方商業保險退回標準以保險公司退回標準為準，強險不退。如在營運中，造成重大傷亡事故，車勛由乙方負全部責任，如有一方造成傷殘，由乙方負全部責任，與甲方無關。
（四）乙方在營運過程中，發生的一切費用由乙方承擔，如：修車、車體保養、年審、季審、氣瓶審驗、計價器、稅收、公司費用等。乙方必須對隨車證件按時審驗，不能拖審。
（五）出租車___年租金根據市場價格，每一年浮動一次，以市場中間價為準，具體價格協商確定后，在該協議上簽字認可。年月日開始，年租金_萬_仟_佰元整，乙方每月一號交甲方_仟_百元整，打入甲方指定賬戶。
（六）包車押金_萬元整，乙方一次性付給甲方，甲方出具押金條為證。如有國家下發燃油補貼，歸甲方所有（包括推遲下發的補貼），____年開始，在出租車承包期間燃油補貼按實發金額，甲方三分之一、乙方三分之二。
（七）雙方簽訂協議起，甲方將____出租車及隨車證件交給乙方保管（證件包括：行駛證、營運證、二級維護卡、道路運輸許可證副本、附加費證、計價器證卡、氣瓶使用許可證、加氣卡），如有丟失，由乙方負責補辦并承擔相關費用。
（八）乙方在包車期間，如果經常出現不利于出租車營運的情況（違反法律法規、交通法規、出現等），所產生的結果由乙方承擔全部責任，甲方有權立即終止包車協議并收回出租車及全部證件。
（九）租車時間____年_月__日至____年_月_日（本車強制報廢時間）。需要提前更新車輛時提前四個月結束該協議。在營運中如有變動，甲方提出賣車，乙方主動交出車輛及隨車證件，甲方退回押金，終止協議。如乙方違約，提前結束包車協議，甲方不退押金。
（十）以上條款甲乙雙方信守協議，如有違背，甲方有權收回車輛，乙方有權不交租金。其他未盡事宜由甲乙雙方協商解決。
本協議一式四份，甲乙雙方各執一份，乙方家庭成員一份。
甲方：______
身份證號：______
乙方：______
身份證號：______
擔保人：______
身份證號：______
乙方家庭成員：______
身份證號：______
______年______月______日
承包合同范本6
發包人：______
簽訂地點：_________
承包人：______
簽訂時間：________年____月____日。
第一條、發包人將位于
發包給承包人使用，承包人按約定從事經營活動。
第二條、承包期限：從________年____月____日發包人將飯店交付承包人使用，到________年____月____日收回。
第三條、承包金及交付的時間、方式
承包金每月（大寫）_______________元。
承包金每____個月交一次，先付后用。
第一次承包金于合同生效后____天內交給發包人。
第二次承包金于________交清，以后交付方式以此類推。
第四條、承包飯店的經營范圍________________________________________________
第五條、承包人應當合法經營，承包人在經營過程中發生的所有債權債務與發包人無涉。
第六條、承包人承擔在經營過程中所有需支出的費、稅，發包人不承擔任何費用。
第七條、發包人允許承包人對飯店進行裝修，該裝修按________年期限折舊，若在________年內發生拆遷事由，實際獲得的賠償歸發包人所有，發包人補償承包人所剩年數的裝修折舊費用。合同期滿，該裝修無償歸發包人所有。
第八條、未經發包人同意，承包人不得轉承包飯店。發包人同意轉租的，轉租合同終止期不得超過原承包合同期限，因第三人造成損失的，承包人應當賠償損失。
第九條、合同解除的條件：______________________________
第十條、違約責任：任何一方有違約行為，均應向非違約方支付違約金 元，并賠償相應的損失。
第十一條、由于非發包人原因造成的標的物拆遷、滅失，發包人免責。
第十二條、合同爭議的'解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十三條、其他約定事項：
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
承包合同范本7
發包方：XX電視臺 （以下簡稱甲方）
承包方： （以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方協商洽談，甲方本著面向市場、拓展市場，引進現代廣告經營管理理念之宗旨，將XX電視臺相關的廣告業務交由乙方承包經營。根據《合同法》、《廣告法》等相關法律法規的要求，為明確雙方的權力和義務，按照平等協商、互惠互利、職責明確等原則，經充分協商，達成如下合同條款。
一、承包期限：乙方承包經營的期限為三年，即自20xx年1月1日至20xx年12月31日；
二、承包范圍：XX電視臺新聞綜合頻道和公共頻道的所有廣告時段（包括圖像、字幕、電視劇點播、欄目冠名、游動字幕、角標、電視購物等），但不包括“天氣預報”（與氣象局合辦）及“電話互動視頻點播”等。
三、承包方式：上交利潤遞增包干的方式，對所承包的廣告時段，乙方自主經營，自負盈虧，超收自留、欠收自補。
四、承包上交利潤：合同期內乙方按以下標準向甲方繳納純利：20xx年度xxx萬元人民幣，20xx年度 、20xx年度 ，分別按上年基數xx% 遞增繳納。
五、付款時間與方式：
1、本合同正式簽訂之日，乙方向甲方足額繳納定金xxx萬元人民幣，否則合同不得生效。
2、乙方按月向甲方交納利潤。每月的xx日前乙方必須足額繳納下月承包利潤。20xx年 /月、20xx年 /月、20xx年 /月，直至繳清全部廣告上交純利任務數。乙方如未能按時足額繳納當月廣告經營款即為違約，甲方有權終止合同并按規定沒收定金并追究乙方相關責任。
3、乙方按合同履行期滿后，甲方應退還乙方定金。乙方如因不可抗力，無法繼續履行合同，應提前兩個月以上通知甲方，協商提前終止合同。
六、雙方的權利和義務：
1、乙方必須嚴格依法經營，并對自己的經營行為負法律責任。
2、乙方自主經營，自主決定員工招聘、錄用和收入分配。甲方原廣告部工作人員自愿進入乙方公司工作，并能嚴格遵守乙方各項規章制度，乙方應根據需要優先予以錄用。
3、乙方享有甲方新聞綜合頻道和公共頻道全部廣告時段經營權，并可根據業務需要，在經甲方同意的基礎上對廣告時段在法定范圍內作適當調整。
4、乙方自行制訂所有廣告價格，但必須符合法律法規的要求。
5、甲方無償向乙方提供廣告部現有辦公場所及辦公用品，具體物品的類別及數量以交接清單為準，合同終止時乙方如數歸還甲方，如有損壞、遺失，乙方應負責修復或賠償（正常老化、磨損除外）；甲方向乙方提供現有廣告攝、編設備的使用和及時維護，并推薦兩名編輯制作人員為乙方聘用，以保證乙方廣告的正常制作和播出。甲方向乙方提供現有通訊設備，費用由乙方自理。如乙方對設備、設施有人為損壞則照價賠償。
6、承包經營的廣告時段的確定按XX電視臺新聞綜合頻道和公共頻道節目時間安排表中的廣告時段。如遇市委、市政府及臺里有重大活動，廣告時段應隨著節目的變化而作適當調整；總之，應按廣告服從節目的原則處理。
七、廣告管理
1、乙方在XX注冊成立廣告公司，建立帳戶，獨立開展廣告經營活動，承擔一切經濟活動的法律責任，甲方概不負責。但為方便乙方開展工作，允許乙方以注冊公司和電視臺廣告部的名義對外宣傳聯絡業務。承包期間，如發生法律、經濟及其它任何糾紛，其責任全部由乙方承擔。
2、本合同履行期間，乙方如簽訂跨本承包合同期限的廣告業務合同必須經甲方同意。本合同期限屆滿后，如乙方所簽訂的廣告合同尚未履行完畢，由甲方代為繼續履行。但乙方應將相應的廣告費用支付給甲方（價格按乙方與廣告主簽訂的.廣告合同為準），否則，甲方可在乙方所付定金中予以扣除該筆廣告費。
3、乙方對外因工作需要可以甲方廣告部名義開展業務，但以甲方廣告部名義簽訂的合同必須報甲方備份存查；乙方保證廣告內容符合相關法規政策的要求，所有廣告接受甲方的審查、監督，乙方所簽訂的廣告業務，甲方按乙方提供的播出單及合同，及時安排播出。
4、乙方安排播出廣告應簽署合同和填播出單，對長期客戶的廣告，其合同必須具有廣告主單位公章，否則甲方不安排播出；對乙方未填單的廣告，甲方可拒絕安排播出。
5、乙方同意甲方安排部分電視節目帶隨片廣告播出，隨片廣告內容以不影響和沖擊本地廣告市場為原則。如因乙方不同意隨片廣告，而使甲方電視節目不能播出，乙方應組織購置具有播映權的電視節目予以補充，因此而造成的各種費用或版權糾紛由乙方負責。
6、甲方允許乙方派代表參加“華東城市電視臺廣告協作體”、“全省城市電視臺廣告協作體”等每年召開的例會、年會，并履行相關義務，各協作體要求播出的聯播廣告，乙方可自行安排，所有收入歸乙方所有。
7、甲方應保證乙方廣告及時、準確播出，對因故錯、漏播的廣告，甲方應按客戶（廣告主）的合同要求在乙方正常廣告時間內安排補播。造成乙方損失，經甲、乙雙方核實后據實給予全額賠償。
8、甲方保證除廣告部外，臺內其他各部門均不得承接播出各類形式的商業廣告，否則應根據所播廣告數量，按乙方廣告價格給乙方結算。
9、合同期間如因政策法規變化，或有關部門明令禁止相關廣告內容播出，甲乙雙方可協商解決繼續合作的相關事宜。
八、合同期內，乙方不得以XX電視臺的名義對外從事任何有損電視臺形象與利益的活動，否則甲方有權終止合同并追究乙方法律責任。
九、本合同履約期滿后，如甲方仍需將廣告時段對外發布代理權，在同等條件下，乙方有優先代理權。
十、違約責任：合同期內任何一方擅自終止本合同協議均視為違約，違約方應依法賠償另一方因此而造成一切的經濟損失。
十一、本合同未盡事宜雙方協商解決。
十二、本合同一式四份，雙方各執兩份，每份具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日
承包合同范本8
發包方（甲方）：___________________
承包方（乙方）：___________________
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平原則，甲、乙雙方就本工程外墻涂料施工的勞務人工費事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執行。
第一條工程概況
（一）工程名稱：
（二）工程地點：
（三）工程內容：外墻膩子、涂料滾涂全部施工
（四）結算方式：以實際涂刷面積計算。
（五）承包方式：包工包料
第二條質量標準
符合國家質量驗收標準，并滿足工程部、現場監理人員對質量的要求。
第三條合同預算工程量及合同預算金額：
本合同預算工程量及合同預算金額按發包方提供的圖紙及相關資料計算，工程面積按實際涂刷面積的工程量計算：
工程單價_____元/m2合同預算總工程量______m2合同預算金額____元
第四條施工條件
發包方有義務無償提供給承包方施工現場，通水通電，并提供
施工人員的住宿和一些施工設備，如發包方未能及時提供以上施工條件，造成承包方損失及工期延期，由發包方負責，涂裝施工前由承包方對前一道工序進行交底檢查驗收，對不合格的工序承包方可拒絕進行下道工序施工。
第五條施工人員：
承包方組織專業的.涂裝施工隊伍，人員數量應能滿足工程進度的要求，保證工程質量，服從業主單位，監理單位及甲方的管理，接受對其施工質量安全的監督。
第六條工程驗收：
工程結束后由甲方向工程部申請報驗，由工程部負責組織相關人員進行驗收。
第七條工程變更
若工程變更，均需發包方下達書面工程變更通知，由此引起的工程變更，按實際發生的工程量計算，發包方必須在工程變更通知單下達后三日內為每一項工程變更簽定工程變更結算單，作為結算依據，工期相應順延。
第八條工程結算
工程量按實際施工的工程量計算，并在工程驗收合格后半年內累計結清。
第九條本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，合同履行完成自動終止。
發包方：__________承包方：__________
簽約時間：__年__月__日
承包合同范本9
甲方：
乙方：_________
身份證號碼：_________
印刷加工：在確認打樣品后按訂單交期提前3天交貨。
工作地點：甲方公司提供的場地、設施、設備、工具等，乙方派出印刷師傅及1—2名印刷工。
印刷質量標準；
1、乙方前期制作應按提供樣品之要求按時、按質完成，印刷品質量以樣品為準驗收；甲方應負責有關內容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方印刷塑料件，甲方有權要求乙方提供樣品確認。在乙方提供確認樣時，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在確認后仍需要進行修改，甲方同意視修改內容額外支付的`費用。
4、印刷品的色差范圍不良應不超過樣品的2%，其他如需檢驗的項目按國家行業標準有關平印刷品的質量標準驗收。
5、甲方對印刷質量有任何異議，須在交貨后三個工作日內提出。
乙方責任；
1、乙方對承印樣品、印板、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規定的印數，不得擅自加印、多印。
3、乙方完成委托印刷業務后，應當認真清點印刷品數量，登記臺賬，并根據本合同的規定將印刷成品、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方應自覺保護甲方提供的一切用于印刷的樣品及原件，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
5、交貨數量同意允許2%的不良品，甲方有權選擇是否按合同單價接收超產品。若甲方不接收，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，甲方有權要求乙方補足所缺產品。
6、印刷好后按訂單數量結算工資，產品按價格表上工價結算《附價格表》。
7、承包結束時，乙方應將甲方提供的場地、設施、設備、工具、油墨數量、等輔助材料全部清還甲方，配合甲方完成清算工作。
8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，同樣有效。
甲方：_________ 乙方：_________
________年____月____日 _________年____月____日
承包合同范本10
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解
除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；
3．雙方通過書面協議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；
5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的`，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______
委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
承包合同范本11
甲方：______
乙方：______
現就____省________縣生地灣穿山馴____區花崗巖荒料開采有關事項，經甲乙雙方友好協商達成如下石材荒料開采協議，供雙方共同遵守執行；
第一條甲方指定位于縣____區一角平面面積約10000平方米由乙方承包開采。
第二條承包期限為________年，即自________年____月____日起至________年____月____日止。
第三條開采、取料要求：
1、鋸切開采平面面積計算方式為：長度按每條鋸路走到的位置計算，寬度按鋸路
第一條和最后一條之間的總距離量算，并畫出平面幾何圖形來計算面積。
2、乙方鋸切必須使用￠3.2米片體鋸切，在平臺位置鋸切深度必須達到1.40米以上。每條鋸路寬度必須根據甲方要求下單生產。
3、荒料開采質量：荒料的開采以四面切、兩面打為質量要求，按國家建材部頒發的質量標準執行。
第四條甲方的義務：
1、甲方負責提供圓盤鋸2部、3立方空壓機2部、裝載機1部供乙方生產使用，乙方負責對其進行保管、養護、維修并承擔維修費用，若有損壞乙方需要重新添置。承包期滿后，乙方應將甲方所提供的設備如數歸還，并保證該設備未損壞。
2、甲方須提供適宜開采的施工平臺（即施工平臺前期的雜石沙及平臺以外的廢渣由甲方負責清理，施工平臺內產生的廢渣雜石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放），修好荒料運輸道路。
3、甲方負責供水供電設備安置，將電纜接至開采工作區附近并配備變壓器。生活、生產等所用水、電費應由乙方自行負責，變壓器正常損壞維修由甲方負責。
4、甲方負責解決乙方一期開采工人的住宿問題及地方事務糾紛。
第五條乙方的義務：
1、乙方負責購置開采所需的'除甲方提供以外的設備配套等的采石工具線纜水管，以及相應的人員配備，并負責將荒料運送到指定堆場，由礦山到堆場之間的運輸風險及費用由乙方承擔。施工人員的現場管理及生產開采進度安排由乙方負責，但必須在甲方現場管理人員指導下開展作業。
2、安全生產：礦山生產開采中的安全管理由乙方自行負責管理，乙方應嚴格建立安全管理制度，并按照安全生產規程操作，確保礦山開采安全。
3、合同期內，乙方第________年必須完成10000立方以上的荒料開采任務。
第六條費用的計算標準、付款方式、時間等。
1、開采荒料的承包價格按鋸切開采平面面積計算，每平方米單價為人民幣壹佰貳拾元（不含稅）。銷售荒料時，若需要由乙方負責裝車（司機和柴油乙方負責），則裝車費按每立方10元計算。
2、按鋸切開采面積計價后，乙方必須在甲方指導下進行荒料的開采、整形。
3、結算方式為按開采平臺每層結算一次，每層鋸切完成并清理完成層上碎石后，于10天內給予結算該層的承包工程款，除開采
第一層的柴油費、電費、水費由甲方墊付（該費用從
第一層結算乙方工程款中扣除）外，其它的費用均由乙方自行負責。
第七條乙方礦山施工及管理人員的人身意外保險自行負責購買，礦山生產開采中人為導致的安全事故由乙方承擔。
第八條本協議自簽訂之日起有效，如市場對該礦山的荒料品種需求大，甲方可要求乙方增加人力投入以擴大生產量。
第九條承包期間乙方未經甲方書面同意不得將____區荒料開采轉讓、轉包
第三人，否則乙方構成違約。
第十條如乙方變更相關工程隊為合同主體，則甲乙雙方同意將合同下乙方的全部義務轉為變更方的義務。
第十一條本協議雙方如有一方先違反本協議約定構成違約，另一方經書面通知對方后，有權解除本協議，并有權要求賠償經濟損失。自簽訂后雙方均不得反悔。乙方不能無故罷工。如任何一方反悔需付違約金人民幣伍拾萬元。
第十二條本協議終止或期滿后，甲乙雙方應在____日內辦理結付及____區移交手續。
第十三條本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方代表簽字蓋章后生效，未盡事宜由雙方另行協商并以補充條款體現，具備同等法律效力。
甲方：______
乙方：______
法定代表人：______
代理人：______
簽訂時間：________年____月____日
承包合同范本12
發包方：______（以下簡稱甲方）
承包方：______（以下簡稱乙方）
甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本著平等互利、自愿的原則，經雙方充分協商，達成如下協議，特訂立本合同，以便雙方共同遵守：
一、甲方自愿將云霄縣和平鄉吉坂村滑石板山地（四至界限：東起王義華、王義平、楊庭先地埂；南至滑石板大溝；西至王云飛、王初明、王海正、茍清山地埂；北至路）。合計30畝山地承包給乙方種植果樹（枇杷樹）。
二、承包期限為20年，自20__年05月05日起至20__年05月05日止。
三、承包費用為每畝每年200元，每年共計6000元（面積為30畝），20年共計_____元（大寫：壹拾貳萬元整）。
四、包費支付方式：于合同簽訂當日一次性付清：
五、在土地承包期限內，如有土地糾紛，有甲、乙雙方共同負責解決。但乙方所承包的土地被依法征用、使用時，甲方不予負責。
六、乙方取得土地承包經營權后，只能用于國家法律、法規和政策允許的農林果用途。
七、在土地期限內，乙方有完全的自主經營權和對土地的管理使用權，并且享受國家林果政策補助（其余所有補助如退耕還林等屬于甲方享受）。同時一切生產費用和損失均由乙方承擔。
八、在承包期內，乙方有對土地的流轉權，但需經甲方同意方可進行流轉活動。
九、隨同土地的承包，甲方將原鋪設的.水管的使用權一并交付乙方管理使用，乙方同時做好對水管維護管理和對水管的更換，費用乙方負擔，如有糾紛由甲方協助解決。
十、土地承包后，乙方要注意安全生產，若出現安全責任事故，一切責任由乙方承擔。
十一、承包期滿后，乙方在承包地上的一切地面附著物、設備（水池、電路等）、生產用房等，無償歸給甲方，乙方不得以任何理由毀壞、拆除。
十二、違約責任：
1、協議生效后，甲乙雙方均不得違約，如有違約，有違約方支付對方總承包金額（20年承包費）2倍的違約金。
2、甲方違約造成乙方損失的。除上述規定外，還應承擔造成的損失和支付造成實際損失的當地同期銀行利息3倍的處罰。
十三、協議生效后，如有特殊情況需要變更和解除合同的，由雙方協商解決。
十四、本合同一式三份，簽字蓋章后生效，并各持一份。
十五、未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
承包合同范本13
甲方：
住址：
乙方：
住址：
根據《中華人民共和國農村土地承包法》、《農村土地承包權流轉管理辦法》等法律規定甲乙雙方本著平等、自愿、有償的原則經雙方協商一致，就土地承包經營權轉包事宜，訂立本合同。
一、承包土地基本情況和用途
甲方愿意將其承包的位于 村 畝土地承包給乙方，從事種植生產經營。
二、承包期限：
土地承包期限 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、承包價格與支付方式：
每畝每年支付人民幣 元，共 元（大寫 ），每年 月 日交清土地承包款。
四、甲方的權利和義務
1、甲方與發包方的土地承包關系不變，甲方繼續履行原土地承包合同規定的權利和義務。
2、有權獲得土地流轉收益的權利，有權按照合同約定的期限到期收回流轉的土地，有權監督乙方合理利用、保護轉包土地制止乙方破壞土地。
3、尊重乙方的生產經營自主權，不得干涉乙方依法進行正常的'生產經營活動。
五、乙方的權利和義務
1、依法享有生產經營自主權、產品處置權和產品收益權。
2、維持土地的農業用途，依法保護合理利用土地，不得隨意荒廢和破壞水利設施，不得給土地造成永久性損害。
3、承包期到時，及時向甲方交還承包的土地，清理干凈地上一切種植物。
本合同雙方簽字后生效，未盡事宜，雙方經協商一致后訂立補充協議，本合同具同樣的法律效力。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
__年__月__日
承包合同范本14
甲方：______________建設工程有限責任公司（____________）工程項目部
乙方：（勞務公司）______________
根據本工程具體特點，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就____縣通江·麗都尚城建筑工程勞務的人工費、文明施工、施工管理、設備機械費用等事項協商一致，訂立本協議事書。
一、工程概況：
工程名稱：__________________________________________。
工程地點：__________________________________________。
工程規模：a#：_________層，b#：_________層，c#：_________層，_________，總建筑面積：約_________㎡。
承包內容：施工圖（含散水溝）以內勞務的人工費、機具、文明施工、施工管理、設備機械、架料模具及其輔助材料等一切費用。
二、合同工期：
施工工期：_________年，即：__________________
開工日期：20_________年____月____日。
竣工日期：20_________年____月____日。
除基礎超深，重大設計修改，人力不可抗因素及室外附屬工程外，雙方不得更改工期，若有發生事況所有必須甲方主管負責人簽字認，否則無效。
三、工程質量：
必須達到現行國家規范標準，質量等級為：力創優良，必須合格。并保證達到：
（1）按設計施工圖和甲方以及業主要求施工，施工行標準按《建筑工程施工質量統一驗收標準》gb50300—__以及相關配套的現行國家規范標準；
（2）分戶檢測合格：即房間幾何尺寸、層高均符合設計，偏差值小于規定誤差值；
（3）實體檢測合格：即設計梁板柱幾何尺寸、鋼筋位置、砼保護層厚度，偏差值小于規定誤差值。
所完成工程質量不合格，以及由于乙方使用材料引起后續施工出現質量問題的返工等，所有損失均由乙方承擔。
四、承包內容：
1、甲方職責：
①負責提供本程材料；
②負責監督管理乙方施工，以及業主、監理等上級領導部門檢查驗收工作；
③負責審查支付乙方申報進度款所有工作；
2、乙方職責：
負責本工程設計施工圖范圍和圖紙會審記錄內勞務費用，除門窗、水電安裝、保溫層、防水層外，其余所有人工費、機械、文明施工、施工管理等費用，即含以下列內容：
（1）施工圖范圍內所有設計內容施工人工勞務費用（含水電安裝預埋費用）；
（2）完成施工圖所有設計內容的一切機械設備、施工用具和機具、模具架料及其鋪助材料模具架料及其鋪助材料自備，（機械設備如塔吊、提升機、攪拌機等；施工用具如鋼筋、模工、水電工、砼工機具等；模具架料及其鋪助材料如鋼管及扣件、模板、安全網以及釘子、鐵絲、綁扎絲、電線和燈（施工操作工作面內）等）；
（3）完成施工圖范圍內所有設計內容的安全文明施工管理和投入此項材料設備費用，即：
①安全文明施工管理工作，如安全教育、專職安全員管理等；
②安全保證措施的人工、安全設施：如安全帽、安全帶、安全網以及勞保用品等，其他項目施工涉及的安全設施、材料（如外架和架板高凳等）應無償使用；
（4）負責本工程臨設搭拆人工費用；
（5）負責本工程承包范圍內的施工管理費用，即：
①施工組織工作安排；
②指導工人按圖施工，并檢查其質量合格，交驗甲方以及監理或業主；
③本工程按圖施工抄平放線；
④本施工內容以及相關安全文明施工管理，工程材料管理及保衛工作費用；
（6）負責本工程承包范圍內的人員施工安全保險費用，應達到不記名_________萬元保險金額，承包范圍內直接的、間接的（含提供安全設施所引起的）一切安全事故均由乙方負責；
（7）負責配合有關施工項目的配合費用；
（8）負責本工程承包范圍內的以及相關成品保護等費用；
（9）負責相應工程的'進場材料及使用臨時設施材料的御貨。
五、工程單價：
1、乙方所完成工程量計算方式：以施工圖設計建筑面積計算一次性包干，單價按設計建筑面積計算_________元／㎡。
2、所有粘貼（指內外墻磚、地磚）安設計圖收方計價：外墻：_________元／㎡；內墻：_________元／㎡；地面：_________元／㎡。
3、施工圖和圖紙會審記錄以外和_________元從以上變更另行按實計算（但所有變更應無條件按甲方要求執行）。
六、工程款支付：
1、為了保證本工程質量信譽，乙方必須交納100萬元質保金，簽訂本協議時繳納。若乙方單方違約，甲方有權拒退作違約金。
2、工程款
先由乙方自行墊支，完成主體第八層框架后，支付已完工程量巡工程款；完成主體第十六層框架后，支付已完工程量60％工程款；完成主體驗收合格后，支付已完工程量75％工程款；裝飾工程按主體工程的施工節點支付方式進行工程款支付；初驗前支付至總價75％；竣工經驗收合格后四月內支付至總價95％；其余5％，1年保修期滿。
3、無承包范圍內的質量事故由甲方一次支付給乙方，若有發生的應當扣除發生費用一并扣減。
七、其他事項：
1、施工期乙方必須遵守甲方一切管理制度，服從甲方監督管理，否則甲方有權對乙方進行處罰。
2、乙方必須加強安全管理，全體職工自覺按安全管理制度施工，在施工前要進行質量安全交底，堅持班前教肓，嚴禁酒后作業，嚴禁違章施工，保證達到安全文明施工檢查（現場部分）合格，否則所出現一切后果均由乙方自行負責，甲方有權對乙方人員予以處罰。上班不戴安全帽罰款_________元／人次，高空不系安全帶罰款_________元／人次。
3、乙方在施工期間應按月支付工人工資，并上報甲方一份證明，禁出現拖欠工人工資鬧事，否則甲方有權對乙方罰款_________元／次。
4、乙方應愛惜甲方材料，嚴禁浪費材料，注意成品保護，否則甲方有權對乙方罰款_________元／次。
5、乙方必須文明施工，嚴禁出現打架斗毆，否則甲方有權對乙方罰款_________元／人次。
6、乙方應抓緊時間施工，因乙方原因造成工期延誤或影響其他工序施工，造成業主和公司對甲方處罰，以及給予第三人的賠償，乙方必須賠償甲方相應損失
7、若因業主方資金不到位給乙方造成損失按業主方給甲方勞務部分的賠償額度直接支付給乙方
8、本協議雙方自覺遵守，否則違約方應承擔合同部分5％違約金。
9、其它未盡事宜，雙方協商解決。
八、本協議書甲乙雙方簽字或蓋章后生效，一式四份，甲乙雙方各持二份，具有同等法律效力。
甲方：__________________建設工程有限責任公司（____________）工程項目部
負責人（簽章）：__________________
電話：__________________
委托代理人（簽章）：__________________
電話：__________________
乙方：（勞務公司）__________________
負責人（簽章）：__________________
身份證：__________________
電話：__________________
委托代理人（簽章）：__________________
身份證：__________________
電話：__________________
20______年_____月_____
承包合同范本15
發包人：（以下簡稱甲方）
承包人：（以下簡稱乙方）
經甲乙雙方協商，甲方現將東馬曲村東林場地一塊有償承包給乙方，為以后雙方共同執行本合同，特簽訂本合同如下：
1、本塊土地南北長116米，東西寬290米，折合面積50.46畝。
2、本承包期為30年，從 年 月 日到 年 月 日止，合同期滿后，乙方有優先承包權。
3、本塊土地承包價為每年每畝 元，合計： 元，每年元月1日繳清承包費。
4、在承包過程中，如遇國家租賃或征用，土地賠償款屬于甲方，地面附屬物賠償給予乙方。
5、甲方保證乙方、水、電、路暢通。
6、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，合同從雙方簽字之日生效。其他未盡事宜，由雙方協商處理。
甲方：
乙方：
年 月 日
【承包合同】相關文章：
精品承包合同范文項目承包合同范本11-18
承包合同11-01
經典承包合同12-30
快遞業務承包合同快遞業務承包合同范本03-10
道路工程承包合同路面工程承包合同書03-13
餐飲承包合同09-01
業務承包合同09-01
承包合同范文08-30
安全承包合同08-29