委托合同

委托合同模板六篇

　　隨著法律觀念的深入人心，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務的最好規(guī)范。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的委托合同6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

委托合同 篇1

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢，裝修合同。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址： ___________________________________

　　2. 居室規(guī)格：房型 ______ 層(式) ______ 室 ______ 廳 ______ 廚 ______ 衛(wèi)，總計施工面積 ____________ 平方米。

　　3. 施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4. 委托方式： ____________________________________________

　　5. 工程開工日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

　　6. 工程竣工日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

　　工程總天數(shù)： ________ 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫) ___________________ 元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1 、材料款 __________ 元; 2 、人 工 費 __________ 元;

　　3 、設計費 __________ 元; 4 、施工清運費 __________ 元;

　　5 、搬卸費 __________ 元; 6 、管 理 費 __________ 元;

　　7 、其他費用(注明內(nèi)容) ______________ 元，合同范本《裝修合同》。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1. 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。

　　2. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

　　3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。

　　5. 甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3. 甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的 10 %作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1. 合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付 100 %工程材料款和施工工費的 50 %;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的 40 %。剩余 10 %尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注：施工工費包括人工費)。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2. 工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。

　　3. 甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 1 %支付給乙方。

　　4. 甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

委托合同 篇2

　　地址：身份證號碼：

　　乙方： 律師事務所

　　地址：電話：

　　鑒于甲方的丈夫 因被***市***區(qū)人民檢察院指控犯有組織賣淫罪，案件將移送人民法院進行審理，甲方愿意聘請乙方律師為**擔任審查起訴階段和一審階段的辯護人。

　　為此，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方為**提供審查起訴階段和一審階段刑事辯護事宜達成以下協(xié)議：

　　一、甲方委托乙方律師擔任被告人**審查起訴階段、一審階段的辯護人。乙方接受甲方委托，指派***律師、***律師擔任被告人**的刑事辯護人。

　　二、甲方應：1、真實、客觀、全面向乙方律師介紹案情，為乙方律師辦理案件提供力所能及的幫助；2. 按期、足額向乙方支付辯護費及辦案費。

　　三、 乙方律師接受委托后，除非由于律師所不能控制的原因，在審查起訴階段和一審階段應當完成以下工作：

　�。�1）查閱、了解檢察機關向人民法院移送的主要證據(jù)復印件和相關材料；

　　（2）會見被告人，了解其本人對指控的意見及對案情的敘述；

　�。�3） 按時出庭，依法為被告人進行辯護，維護被告人的合法權(quán)益。

　　四、根據(jù)本案的具體情況和復雜程度，雙方約定甲方向乙方支付辯護費壹萬元和辦案費伍仟元，共計人民幣壹萬伍仟元（￥15000元）。

　　辯護費包括本協(xié)議第三條所列規(guī)定乙方應完成的工作的費用及向相關人員的有關咨詢費用。

　　辦案費是指乙方為辦理甲方委托事項所發(fā)生或可能發(fā)生的全部費用，包括交通、通訊、復印、打字等費用及乙方輔助人員的報酬。

　　五、辯護費及辦案費應于本協(xié)議簽訂之日一次性給付，至遲不超過本協(xié)議簽訂之日起的三天，如甲方不按期全額付清上述費用的，則本協(xié)議自動終止。

　　六、如果乙方無故終止履行本協(xié)議，辯護費全額退還甲方；如果甲方無故終止，辯護費不予退還。

　　七、甲、乙雙方正式簽署本協(xié)議且甲方已按期、足額向乙方支付了辯護費、辦案費后，乙方律師應及時向檢察院、一審法院提交辯護手續(xù)，并會見被告人**。

　　八、本協(xié)議有效期限，自生效之日起至本案本審終結(jié)止。（判決、檢察機關撤回起訴及撤銷訴訟。）

　　九、 本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份。如需變更，另行協(xié)議。

　　甲方： 乙方： 律師事務所

　　簽約時間：簽約時間：

　　篇二：刑事案件辯護委托合同-一審階段(自首都律師)

　　刑事案件辯護委托合同 （一審階段）

　　編號:

　　甲方： 地址: 電話: 傳真: 郵政編碼: 乙方： 北京市鼎知律師事務所

　　地址: 北京市西城區(qū)宣武門西大街129號金隅大廈1017 郵政編碼：100031電話：010—66416519傳真：010—66418608

　　鑒于， 因涉嫌 被檢察院指控，現(xiàn)案件已/或?qū)⒁扑腿嗣穹ㄔ哼M行審理。 鑒于，甲方愿意聘請乙方律師為擔任一審辯護人。 為此，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成以下協(xié)議：

　　第一條 委托

　　甲方委托乙方律師擔任被告人一審階段的辯護人。乙方接受甲方委托，指派 律師、律師擔任第一審辯護人。

　　第二條 雙方的義務

　　（一）甲方的義務

　　1、真實、客觀、全面向乙方律師介紹案情，為乙方律師辦理案件提供力所能及的幫助；

　　2、按期、足額向乙方支付辯護費及辦案費。

　　（二）乙

　　方的義務

　　乙方律師接受委托后，除非由于律師所不能控制的原因，在法院第一審階段應當完成以下工作：

　　1、查閱、了解檢察機關向人民法院移送的主要證據(jù)復印件和相關材料；

　　2、會見被告人，了解其本人對指控的意見及對案情的敘述；

　　3、按時出庭，依法為被告人進行辯護，維護被告人的合法權(quán)益。

　　第三條 辯護費及辦案費

　　根據(jù)本案具體情況和復雜程度，雙方約定：甲方向乙方支付辯護費元和辦案費元， 共計人民幣 元。

　　辯護費包括本協(xié)議第二條第（二）項所規(guī)定乙方應完成的工作的費用及向相關人員的有關咨詢費用。

　　辦案費是指乙方為辦理甲方委托事項所發(fā)生或可能發(fā)生的全部費用，包括但不僅限于交通、通訊、復印、打字等費用及乙方輔助人員的報酬。辦案費采用包干方式。除非甲方同意，無論乙方的實際辦案支出是否超過該費用，甲方均無另行給付的義務。

　　第四條 支付時間

　　辯護費及辦案費應于本協(xié)議簽定之日給付，至遲不超過本協(xié)議簽定的次日（如遇法定節(jié)假日時，可順延至法定節(jié)假日后的第一天）。

　　第五條 責任

　　如果乙方無故終止履行本協(xié)議，辯護費全額退還甲方；如果甲方無故終止，辯護費不退還。

　　第六條 特殊規(guī)定

　　甲、乙雙方正式簽署本協(xié)議且甲方已按期、足額向乙方支付了辯護費、辦案費后，乙方律師應及時向一審法院提交辯護手續(xù)，并會見被告人，委托的最終生效以被告人本人同意由乙方律師為其擔任一審辯護人為準。

　　如果被告人本人不同意乙方律師為其擔任一審辯護人，乙方應及時通知甲方及一審法院，并協(xié)商部分退還辯護費及剩余辦案費，雙方終止履行本協(xié)議。

　　第七條 協(xié)議有效期

　　本協(xié)議有效期限，自生效之日起至本案一審終結(jié)止。（判決、檢察機關撤回起訴及撤銷訴訟）。

　　第八條 本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份。如需變更，另行協(xié)議。

　　甲方： 乙方：北京市鼎知律師事務所

　　簽約時間： 簽約時間：

委托合同 篇3

　　1、是建立在委托人與受托人互相信任的基礎上

　　委托人之所以選定受托人為自己處理事務，是以他對受托人的辦事能力和信譽的了解、信任為基礎的。

　　受托人之所以接受委托，也是出于愿意為委托人服務，能夠完成委托事務的自信，這也是其基于對委托人的了解和信任。

　　沒有當事人雙方相互的信任和自愿，委托合同關系就不能建立，即使建立了合同關系也難以鞏固。

　　在委托合同中，受托人應當親自處理受托的事務，不經(jīng)委托人的同意，不能轉(zhuǎn)托他人處理受托的事務。

　　在委托合同建立后，如果任何一方對他方產(chǎn)生了不信任，都可以隨時終止委托合同。

　　2、委托合同的標的：是處理委托事務

　　委托合同是提供勞務類合同，其標的是為勞務，這種勞務體現(xiàn)為委托人為受托人處理委托事務。

　　關于委托事務的范圍，《合同法》并沒有將委托事務限于法律行為，因而解釋上應不限于法律行為。

　　委托事務的范圍也并不是沒有任何限制的，委托事務必須是委托人有權(quán)實施的，且不違反法律或者社會公共利益、社會公德的行為。

　　3、受托人以委托人的名義和費用處理委托事務

　　受托人處理事務，除法律另有規(guī)定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進行的。

　　委托合同的受托人處理受托事務的后果，直接歸受托人承受。

　　這是委托合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。

　　在有些情況下，受托人也可以以自己的名義與第三人為民事法律行為。

　　4、委托合同可以是：有償?shù)�，也可以是無償?shù)?/strong>

　　委托合同是否有償，由當事人雙方約定；如約定收取報酬，則為有償合同。

　　如法律沒有另外規(guī)定，當事人雙方又沒有約定給付受托人報酬的，則為無償合同。

　　5、委托合同是：諾成合同、不要式合同、雙務合同

　　委托合同自雙方達成一致的協(xié)議時即成立，不以物的交付或當事人實際履行行為作為合同成立的要件，因此委托合同為諾成合同。

　　委托合同為不要式合同，合同采用何種形式，由當事人雙方自行約定。

　　委托合同無論是否有償，均為雙務合同。

　　在無償?shù)奈�托合同中，委托人雖沒有支付報酬的義務，但其仍負有其他義務，如支付費用、接受委托事務的結(jié)果、賠償損失等，這些義務與受托人的義務是相對應的，因此，無償?shù)奈�托合同也是雙務合同。

委托合同 篇4