委托合同書

時間：2022-11-05 13:59:14 委托合同

委托合同書通用15篇

　　在當今不斷發展的世界，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的委托合同書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

委托合同書通用15篇

委托合同書1

　　甲方：有限公司（以下簡稱甲方）

　　乙方：____________醫藥科技有限公司（以下簡稱乙方）

　　經友好協商，甲乙雙方就提供進口醫療器械產品技術服務一事達成以下協議：

　　一、委托條款：

　　1、甲方委托乙方代理下列進口醫療器械產品的技術服務。

　　2、甲方負責按"醫療器械注冊管理辦法"提供注冊資料并附有中文譯本。甲方承諾對所提供證明文件的真實性、有效性及合法性負完全的法律責任（具體要求見醫療器械注冊管理辦法）。

　　3、乙方負責資料文件送審，并協助甲方對文件資料（包括產品標準）進行整理，并保證在資料文件完整的情況下，自國家食品藥品監督管理局醫療器械司受理該產品之日起，在其規定的工作日取得注冊證，乙方有義務對甲方資料保密。

　　4、關于注冊時間計劃見合同附件。

　　5、乙方取得注冊證書，在確定收到甲方全部應付款項后，應將注冊證書及甲方提交的剩余資料退還甲方。

　　二、支付條款：

　　1、甲方支付乙方上述產品注冊技術服務費人民幣萬元；檢測技術服務費用人民幣萬元，標準技術服務費人民幣萬元。

　　2、在合同簽訂5日內，甲方應該支付乙方80%的代理服務費；當乙方拿到上述產品sfda的受理通知書后，甲方支付乙方15%的代理服務費；當乙方取得上述產品的注冊證后，甲方支付乙方5%的代理服務費。

　　3、根據《醫療器械注冊管理辦法》，所有上報至sfda的注冊資料需要提供中文譯本。甲方可自行翻譯但需對翻譯質量負責。如果甲方委托乙方進行資料翻譯。乙方收取的翻譯費用為人民幣200元每千字。乙方保證翻譯文檔質量符合sfda關于注冊的要求，并承擔相應責任。

　　三、附加的支付條款（國家收費）：

　　1、根據《醫療器械注冊管理辦法》，國家食品藥品監督管理局醫療器械司對每個注冊證收取的審查費人民幣3000元。甲方按照乙方書面通知，按時將款打入乙方指定的賬戶中。

　　2、根據《醫療器械注冊管理辦法》注冊產品需要檢測的，甲方應負責樣機自發貨地點與乙方檢測中心的來往運輸，并承擔自己相應的樣機運輸和質量檢測費用。質量檢測費用由國家食品藥品監督管理局指定的檢測中心收取，甲方應在樣機運送至sfda指定的檢測中心5日內支付檢測中心質量檢測費，由檢測中心出具正式發票。

　　3、在產品sfda檢測過程中，如因甲方做出產品型號增加等重大調整而造成注冊時間的延長，責任由甲方承擔，所發生的額外費用由甲方承擔。

　　四、注冊失敗和不可抗力：

　　1、如確因無法抗拒原因（如國家注冊法規發生重大變化等）未能取得產品注冊證，乙方在扣除基本費用（代理費20%）后，將已收取的注冊代理費退還甲方。

　　2、如甲方發生在送審資料、文件中有弄虛作假行為或產品質量檢測不合格等單方面原因造成注冊失敗或甲方中途提出更換代理（或停止委托項目），乙方有權不退還已收取的代理費。

　　3、如因乙方在整理注冊資料、申報過程中的錯誤等單方面原因造成注冊失敗，則需退還已收取的代理費。

　　五、一般條款：

　　1、本協議不完備之處，甲乙雙方可協商簽署補充協議。

　　2、如在協議執行過程中或與本協議有關的一切爭議應協商解決，無法協商解決的可提交人民法院進行解決。

　　3、本協議一式肆份，雙方各持貳份，具有同等法律效力。

　　4、本協議由雙方蓋章簽字后生效。

　　甲方單位蓋章：乙方單位蓋章：

　　甲方代表人簽章：乙方代表人簽章：

　　年月日年月日

委托合同書2

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國行政訴訟法》之規定，經甲乙雙方協商，訂立以下各條，共同遵照履行：

　　一、甲方委托乙方并指定____________律師、____________律師為甲方_________行政訴訟案的第_____________審訴訟代理人。

　　乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。

　　二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益，并按時出庭。

　　三、甲方必須真實地向律師敘述案情，提供有關本案證據。乙方接受委托后，發現甲方捏造事實、弄虛作假，有權中止代理，依約所收費用不予退還。

　　四、如乙方無故終止履行協議，代理費全部退還甲方；如甲方無故終止，代理費不退回。

　　五、甲方委托乙方代理權限：___________________________________________________

　　六、根據《律師業務收費管理辦法及收費標準》的規定，甲方于協議簽訂之日起向乙方支付代理費__________元；涉及財產關系的案件，甲方向乙方支付費用__________元。支付方式和期限如下：_________________________________________________________________________________

　　___________________________

　　七、本協議有效期限，自簽訂之日起至本案審結止(判決、裁定或撤銷訴訟)。

　　八、本協議未盡事宜，或一方要求變更本協議條款，需另行協議。

　　甲方：

　　乙方：______________律師事務所

　　法定代表人：

　　地址：

　　電話：

　　簽訂時間：

　　年

　　月

　　日

　　簽訂地點：

　　有關行政訴訟委托代理協議

　　有關行政訴訟委托代理協議_________（以下簡稱甲方）因_________行政訴訟一案，委托_________律師事務所（以下簡稱乙方）的律師出庭代理。經雙方協議，訂立以下各條，共同遵照履行：

　　一、乙方接受甲方的委托，指派_________律師為甲方_________行政訴訟案的第_________審訴訟代理人。

　　二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益，并按時出庭。

　　三、甲方必須真實地向律師敘述案情，提供有關本案證據。乙方接受委托后，發現甲方捏造事實、弄虛作假，有權中止代理，依約所收費用不予退還。

　　四、如乙方無故終止履行協議，代理費全部退還甲方；如甲方無故終止，代理費不退回。

　　五、甲方委托乙方代理權限：_________。

　　六、根據《律師業務收費管理辦法及收費標準》的規定，甲方于協議簽訂之日起向乙方支付代理費_________元；涉及財產關系的案件，甲方向乙方支付費用_________元。支付方式和期限如下：_________。

　　七、本協議有效期限，自簽訂之日起至本案審結止（判決、裁定或撤銷訴訟）。

　　八、本協議未盡事宜，或一方要求變更本協議條款，需另行協議。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________律師事務所

　　法定代表人（簽字）：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

委托合同書3

　　委托方：巴什庫勒克小區業主委員會(以下簡稱甲方) 受托方：伊犁好管家物業服務有限公司(以下簡稱乙方) 根據有關法律法規，在自愿平等協商一致的基礎上，甲方將巴什庫勒克小區委托乙方實施物業服務，訂立本合同：

　　一、物業基本情況、物業類形：居民住宅。坐落位置：伊寧市解放西路。占地面積：17940平方米，建筑面積：3900平方米。

　　二、委托管理事項：

　　1、房屋建筑共用部位的維修養護和管理，包括：樓蓋、屋頂，外墻面承重結構，樓梯間，走廊通道門廳。

　　2、共用設施設備的維修、養護和管理包括：共用的上下水管道，落水管，共用照明、暖氣干線，樓內消防設施設備。

　　3、公用設施和附屬建筑物、構筑物的養護和管理包括：道路、室外、上下水管道、井、自行車棚、停車場地。

　　4、公用綠地、花木、建筑小品等的養護和管理。

　　5、公用環境衛生，包括公共場所，房屋共用部位的清潔衛生，垃圾的收集漕運。

　　6、交通與車輛停放秩序的管理。

　　7、維護公共秩序，包括安全監控、巡視、門崗執勤。

　　8、管理與物業相關的工程圖紙，住戶檔案與竣工驗收資料。

　　9、組織開展社區文化娛樂活動。

　　三、負責業主和物業使用人收取下列費用：

　　1、物業管理綜合服務費。

　　2、代收電費、車輛、澡堂的承包租金。

　　3、裝修垃圾清運費。

　　4、其它有償服務的費用。

　　四、乙方提供服務的受益人為本物業的全體為主和物業使用人，本物業的全體業主物業使用人均應對履行本合同承擔相應責任。對業主和物業使用人違反業主公約的行為，針對具體行為并根據情節輕重，采取批評、規勸、警告、制止和報司法公安部門處罰等措施。

　　五、委托管理期限為一年，自20xx年8月1日起至20xx年7月31日止。

　　六、雙方的權利義務：

　　甲方權利義務：

　　1、負責制定業主公約，要求業主和物業使用人遵守;

　　2、審定乙方擬定的物業管理制度;

　　3、檢查監督乙方管理工作的實施及制度的執行情況;

　　4、檢查監督乙方提出的物業管理年度計劃，預算及決算;

　　5、在本協議簽訂生效之日起，向乙方提供車場2個，澡堂1個，其租金收入歸于全體業主，經業主大會審議后再確定使用方向。

　　6、在本協議生效之日起，向乙方提供物業服務辦公室1間，清潔工更衣室1間，放工具雜物1間，無償使用但產權屬甲方。

　　7、當業主和物業使用人在不按規定交納物業管理費用時，負責催交或以其他方式解決。

　　8、負責收集整理物業管理所需圖紙、檔案、資料，并于合同生效起，向乙方移交。

　　9、協調處理本合同生效前發生的管理遺留的問題。

　　10、協助乙方做好物業管理工作及宣傳教育和文化活動。

　　乙方權利義務：

　　1、根據有關法律法規及本合同的約定，制定物業管理制度。

　　2、對業主和物業使用人違反法律規章的行為，提請有關部門處理。

　　3、可選聘專營公司承擔本物業的專項管理業務，但不得將本物業的管理責任轉讓給第三方。

　　4、負責編制房屋、附屬建筑物，構筑物設施設備，綠化等的年月度維修養護計劃和大中修方案，經雙方議定后由乙方組織實施。

　　5、向業主和物業使用人告知物業使用的有關規定，當業主和物業使用人裝修物業時，告知有關限制條件，訂立書面約定，并負責監督。

　　6、負責編制物業管理年度計劃，資金使用計劃及決算報告。

　　7、每年向全體業主和物業使用人公布一次管理費用收支帳目。

　　8、對本物業的公用設施不得擅自占用和改變使用功能，如需在本物業內改擴建或完善配套項目，須與甲方協商同意后報有關部門批準方可實施。

　　9、在合同期內慚方為改善服務條件進行的投入施設、設備，如合同期滿后，更換物業服務公司時，甲方應予以行當作價給予補償。

　　10、本合同終止時，乙方必須向甲方移交全部經營性場所，管理用房及全部檔案資料。

　　七、物業管理服務質量及服務費用：

　　1、乙方按下列約定，實現目標活寶是，按照《新疆維吾爾自治區普通住宅物業三檔服務內容及標準》實施服務項目(另附三檔服務內容及標準)。

　　2、物業綜合服務費和電費每兩個月收取一次，具體要求如下：

　　1)本物業管理的綜合服務費，住宅房屋由乙方按建筑面積每月每平方0.33元向業主或物業使用人收取，非住宅房屋由乙方按建筑面積每月每平方元向業主或物業使用人收取。

　　2)業主和物業使用人逾期交納綜合管理費，視情節輕重，乙方有權向當地人民法院提請民事情訴訟，并追繳每日5‰的滯納金。

　　3)車位使用費，由業委會按照州發改委有關規定收費標準，由承租人執行。

　　4)其它乙方向業主和物業使用人提供的有償服務項目，由業主或物業使用人自行支付其費用。

　　八、違約責任：

　　1、甲方違反合同約定，使乙方未完成規定管理目標，乙方有權要求甲方在一定期限內解決，逾期未解決的，乙方有權終止合同，造成乙方經濟損失的，甲方應給予乙方經濟賠償。

　　2、乙方違反本合同約定，未能達到制定的服務標準，甲方有權要求乙方限期整改，逾期不改的，甲方有權終止合同。

　　3、甲、乙雙方無法律依據提前終止合同的，違約方應賠償對方2萬元違約金，造成對方經濟損失的，應給予經濟賠償。

　　九、附則：

　　1、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，報物業行政主管部門備案一份。

　　2、本合同的附件均為有效組成部分，具有法律效力。

　　3、本合同執行期間，如遇不可抗力，致使合同無法履行時，雙方應按有關法律規定及時協商處理。

　　4、本合同履行中發生爭議，雙方應協商解決。

　　5、本合同期滿，合同延期終止與否或續訂合同，應在合同期滿30天前向對方提出書面意見，雙方均未提出書面意見的，視本合同自行延續有效。

　　6、本合同自20xx年8月1日開始實施，經業主代表大會視物業服務情況表決通過后即生效。

　　甲方：巴什庫勒克小區業主委員會

　　委托代理人：

　　乙方：伊犁好管家物業管理有限公司

　　法定代表人：

　　年月日

委托合同書4

　　合同編號：_________

　　委托人：_________

　　法定住址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務：_________

　　委托代理人：_________

　　身份證號碼：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯系人：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　帳號：_________

　　電子信箱：_________

　　拍賣人：

　　法定住址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務：_________

　　委托代理人：_________

　　身份證號碼：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯系人：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　帳號：_________

　　電子信箱：_________

　　雙方當事人經充分協商，根據《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關規定，簽定如下條款，以便遵守：

　　第一條委托人愿就下述拍賣物委托拍賣人依法公開拍賣：（如拍賣對象為股權及某些無形資產，以下項目應作相應調整。）

　　1、拍賣標的：

　　拍賣物名稱：_________。

　　品種規格：_________。

　　數量：_________。

　　質量：_________。

　　包裝：_________。

　　存放地：_________。

　　2、委托人保證對拍賣標的擁有無爭議的所有權（處分權），并根據拍賣人的要求提供拍賣標的有關證明和資料，說明知道或應當知道的拍賣標的瑕疵。

　　3、下列物品或者財產權利禁止拍賣：

　　（1）法律、法規禁止買賣的；

　　（2）所有權或者處分權有爭議，未經司法、行政機關確權的；

　　（3）尚未辦結海關手續的海關監管貨物。

　　第二條拍賣標的交付（轉移）及其時間、方式

　　1、動產類：拍賣標的經拍賣成交的，本標的由_________在_________按拍賣標的清單向買受人移交。_________與買受人在移交清單上簽字或蓋章交付始為成立。若拍賣標的由拍賣人交付（轉移）買受人，委托人應于_________年_________月_________日前將本合同所載拍賣標的交付拍賣人，交付地點為_________，交付方式為_________，交付后至拍賣成交時的保管費用由_________承擔。

　　2、不動產類：拍賣標的經拍賣成交的，在買受人成交款付清之日起_________日內，本標的由_________在拍賣標的所在地向買受人移交。拍賣標的權屬轉移手續由_________辦理，費、稅由_________承擔。

　　3、債權類：拍賣標的經拍賣成交后，在買受人成交款付清之日起_________日內，由債權人通知債務人，買受人開始行使債權人權利。

　　4、其他類_________。

　　第三條拍賣標的保留價

　　拍賣標的保留價_________。

　　第四條拍賣期限及地點

　　拍賣人應于_________年_________月_________日之前在舉辦的拍賣會上對本合同所載拍賣標的進行拍賣。

　　第五條傭金、費用及其支付的方式、期限

　　1、拍賣標的經拍賣成交的，委托人應在交割之日起_________日內向拍賣人支付成交價的_________％的傭金，支付方式為_________。拍賣未成交的，委托人應向拍賣人支付如下費用：_________。

　　2、拍賣標的經拍賣成交的，拍賣人應在拍賣交割之日起_________日內，將_________拍賣成交款支付給委托人，支付方式為_________。委托人應向拍賣人支付由拍賣人代委托人支付的費用_________以及拍賣人代委托人繳納的應納稅款。拍賣標的未成交的，委托人應在_________日內取回拍賣標的，逾期不取回的，按_________元／天支付保管費。

　　第六條拍賣成交價款的支付方式及期限

　　拍賣標的經拍賣成交的，拍賣人應在交割之日起_________日內，將拍賣成交款支付給委托人，支付方式為_________。

　　第七條拍賣標的的評估和鑒定

　　1、拍賣人認為需要對拍賣標的進行評估的，可以委托評估，評估費用由_________承擔。拍賣人認為需要對拍賣標的進行鑒定的，可以：

　　（1）自行鑒定；

　　（2）委托鑒定。

　　2、鑒定費用由_________承擔。廣告、運輸、保管、保險等費用由_________支付。

　　3、鑒定結論與委托人聲明的拍賣標的的狀況不符的，拍賣人有權要求變更或解除合同。

　　第八條拍賣標的的撤回

　　1、委托人在拍賣公告前撤回拍賣標的的，應當向拍賣人支付如下費用_________。

　　2、委托人在拍賣公告后但在拍賣前撤回拍賣標的的，除應當支付上述費用外，還應當承擔拍賣人已經發生的等費用及因委托人撤拍而造成競買人所發生的損失。委托人在約定期限不履行付款義務的，拍賣人有權從拍賣價款中予以扣除。

　　3、拍賣人有足夠理由證明拍賣標的存在下列情況之一的，拍賣人可以中止拍賣活動，并有權追究委托人法律責任：

　　（1）拍賣標的的權屬狀況與委托人聲明的不一致；

　　（2）拍賣標的存在委托人未聲明的重大瑕疵；

　　（3）_________。

　　第九條拍賣標的未實現交付的約定

　　因買受人未交割的原因致使拍賣標的未能實現交付的，拍賣人應承擔違約責任，委托人有權解除合同。

　　第十條保密約定

　　拍賣人應當對委托人的.身份、保留價及_________進行保密。

　　第十一條雙方權利義務

　　（一）委托人權利義務

　　1、委托人委托拍賣物品或者財產權利，應當提供身份證明和拍賣人要求提供的拍賣標的的所有權證明或者依法可以處分拍賣標的的證明及其他資料。

　　2、在法律允許的情況下確定對于拍賣物的底價拍賣人不得以低于該底價的價格進行拍賣，由此而造成不能成交的，委托人應承擔責任。

　　3、委托人在交付拍賣物時，應向拍賣人指出其知道或應當知道的拍賣物瑕疵。否則，由此造成的后果由委托人負責。

　　4、委托人應向拍賣人預付受理費人民幣_________元，用于對拍賣物進行估價，倉儲保管、運輸、保險和公告、廣告等項費用開支，由拍賣人按實際開支多退少補。如拍賣人先行墊付該項費用的，在拍賣成交后，從所得價款中扣除。

　　5、委托人應按成交總額的_________％向拍賣人支付傭金；該款項也可由拍賣人從拍賣所得價款中扣除。

　　6、委托人可以自行辦理委托拍賣手續，也可以由其代理人代為辦理委托拍賣手續。

　　7、委托人應當向拍賣人說明拍賣標的的來源和瑕疵。

　　8、委托人有權確定拍賣標的的保留價并要求拍賣人保密。

　　9、委托人不得參與競買，也不得委托他人代為競買。

　　10、按照約定由委托人移交拍賣標的的，拍賣成交后，委托人應當將拍賣標的移交給買受人。

　　（二）拍賣人權利義務

　　1、拍賣人及拍賣師必須具備拍賣的資質。

　　2、拍賣人接受委托后，未經委托人同意，不得委托其他拍賣人拍賣。

　　3、對委托人送交的拍賣物品，拍賣人應當由專人負責，妥善保管，建立拍賣品保管、值班和交接班制度，并采取必要的安全防范措施。

　　4、拍賣結束后，拍賣人在收齊全部應收款項后，應將拍賣所得價金一次全部付給委托人，不得延誤。

　　5、對需要征稅的拍賣物，由委托人交付稅金；經稅務機關同意，稅金可從拍賣所得價款中取得。

　　6、拍賣成交后，由拍賣人按成交價金開給競買人發票或符合稅務機關規定的收據。

　　7、拍賣人有權要求委托人說明拍賣標的的來源和瑕疵，拍賣人應當向競買人說明拍賣標的的瑕疵。

　　8、拍賣人及其工作人員不得以競買人的身份參與自己組織的拍賣活動，并不得委托他人代為競買。

　　9、拍賣人不得在自己組織的拍賣活動中拍賣自己的物品或者財產權利。

　　10、拍賣成交后，拍賣人應當按照約定向委托人交付拍賣標的的價款，并按照約定將拍賣標的移交給買受人。

　　11、拍賣人應當對委托人提供的有關文件、資料進行核實。

　　12、拍賣人應當在拍賣前展示拍賣標的，并提供查看拍賣標的的條件及有關資料。

　　13、拍賣人進行拍賣時，應當制作拍賣筆錄。

　　14、拍賣人不得有下列行為：

　　（1）出租、擅自轉讓拍賣經營權；

　　（2）對拍賣標的進行虛假宣傳，給買受人造成經濟損失；

　　（3）雇傭未依法注冊的拍賣師或其他人員充任拍賣師主持拍賣活動的；

　　（4）采用惡意降低傭金比例或低于拍賣活動成本收取傭金，甚至不收取傭金（義拍除外）或給予委托人回扣等手段進行不正當競爭的；

　　（5）其他違反法律法規的行為。

　　15、拍賣人不得擅自變更拍賣標的保留價，不得低于保留價進行拍賣。

　　第十二條違約責任

　　（一）拍賣人違約責任

　　1、超越權限處理委托事務的責任。拍賣人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失。

　　2、擅自轉委托的責任。拍賣人違反親自處理委托事務的義務，未經委托人同意而擅自轉委托，因此給委托人造成損失的，拍賣人應對委托人承擔賠償責任。但是，在緊急情況下，委托人為維護委托人的利益而需要轉委托的，拍賣人不承擔違約責任。

　　3、擅自變更委托人的指示處理委托事務的責任。委托人違反按照委托人的指示處理委托事務的義務，擅自變更委托人的指示行事，因此給委托人造成損失的，應對委托人承擔賠償責任。但因情況緊急難以和委托人取得聯系的，拍賣人不承擔違約責任。

　　4、對次拍賣人選任不當或者指示不當的責任。拍賣人經委托人同意而轉委托的，如果對次拍賣人選任不當或者指示不當，因此給委托人造成損失的，拍賣人應對次拍賣人承擔賠償責任。

　　5、違反交付財物及轉移權利義務的責任。拍賣人未將處理事務取得的財產或者權利及時轉交給委托人，因此給委托人造成損失的，委托人應當承擔賠償責任。

　　（二）委托人違約責任

　　1、違反費用支付義務的違約責任。委托人應當預付處理委托事務的費用，如果委托人違反了這一義務，則應當向拍賣人承擔違約責任。

　　2、違反報酬支付義務的違約責任。拍賣人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬。因不可歸責于拍賣人的事由，委托合同終止或者委托事務不能完成的，委托人應當向拍賣人支付相應的報酬。如果委托人違反此義務的，應向委托人承擔違約責任。

　　第十三條合同終止事由

　　（一）有下列情形之一的，應當中止拍賣：

　　1、沒有競買人參加拍賣的；

　　2、第三人對拍賣標的所有權或處分權有爭議并當場提供有效證明的；

　　3、委托人在拍賣會前以正當理由書面通知拍賣人中止拍賣的；

　　4、發生意外事件致使拍賣活動暫時不能進行的；

　　5、出現其他依法應當中止的情形的。中止拍賣由拍賣人宣布。中止拍賣的事由消失后，應恢復拍賣。

　　（二）有下列情形之一的，應當終止拍賣：

　　1、人民法院、仲裁機構或者有關行政機關認定委托人對拍賣標的無處分權并書面通知拍賣人的；

　　2、拍賣標的被認定為贓物的；

　　3、發生不可抗力或意外事件致使拍賣活動無法進行的；

　　4、拍賣標的在拍賣前毀損、滅失的；

　　5、委托人在拍賣會前書面通知拍賣人終止拍賣的；

　　6、出現其他依法應當終止的情形的。終止拍賣由拍賣人宣布。拍賣終止后，委托人要求繼續進行拍賣的，應當重新辦理拍賣手續。

　　第十四條聲明及保證

　　（一）委托人：

　　1、委托人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對委托人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、委托人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）拍賣人：

　　1、拍賣人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、拍賣人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對拍賣人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、拍賣人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是拍賣人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十五條保密

　　甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　第十六條通知

　　1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2、各方通訊地址如下：_________。

　　3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第十七條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第十八條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第十九條爭議的處理

　　1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十條不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后__________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十一條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十二條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　委托人（蓋章）：_________拍賣行（蓋章）：_________

　　授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　附件

　　附件1委托方交與拍賣方的證明材料（略）

　　附件2委托拍賣標的清單（略）

委托合同書5

　　委托人(甲方)：___________________證件類型及編號：________________租賃代理機構(乙方)：_____________備案證明編號：__________________依據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，就房屋出租委托代理的有關事宜達成協議如下：

　　第一條房屋基本情況

　　(一)房屋坐落于______市______區(縣)_________街道辦事處(鄉鎮)_____________________________________，建筑面積______平方米。

　　(二)房屋權屬狀況：甲方持有(□房屋所有權證□公有住房租賃合同□房屋買賣合同□其他房屋來源證明文件)，房屋所有權證書編號：_____________________或房屋來源證明名稱：______________________，房屋所有權人(公有住房承租人、購房人)姓名或名稱：_______________房屋(□是□否)已設定抵押(出租房屋信息登記表見附件一)。

　　第二條房屋租賃用途租賃用途：_________;如租賃用途為居住的，居住人數不得多于____人。

　　第三條出租代理權限及期限

　　(一)乙方出租代理權限為：□代甲方出租房屋并辦理與承租人之間的洽商、聯絡、簽約事宜;□代甲方辦理與房屋租賃有關的備案、登記手續;□代甲方向承租人收取租__________;□代甲方向稅務部門繳納稅費;□監督承租人按照房屋租賃合同的約定履行義務;_____________________

　　(二)出租代理期自________年____月____日至________年____月____日，共計________年_____個月。出租代理期限可延長(□日□月)。

　　(三)甲方應于________年____月____日前將房屋交付給乙方，《房屋交割清單》見附件二。

　　(四)出租委托代理期限屆滿或本合同終止后，乙方應將房屋交回。

　　第四條租__________

　　(一)租__________標準：_____元(□月□季□半年□年)，租__________總計：人民幣__________元整(：_______________)。

　　(二)租__________收取方式：甲方在____________銀行開設賬戶，賬號為___________________;乙方在____________銀行開設房屋租賃代理租__________專用賬戶(該賬戶信息可通過房地產中介行業協會網站和建設網查詢)，賬號為：________________________，乙方通過該賬戶收取租__________并按約定劃入甲方賬戶。

　　(三)乙方將各期租__________劃入甲方賬戶的日期:___________，___________，_______________________________________________________________。

　　第五條傭__________及相關服務費用甲方向乙方支付的費用標準、計算方式及關于裝修、家具電器等有關費用約定見附件三。

　　第六條押__________甲方交付房屋時，乙方(□是□否)向甲方墊付押__________，__________額為人民幣_______________元整(：_______________)。出租委托代理期限屆滿或合同解除后，押__________除抵扣應由乙方或承租方承擔的費用、租__________及違約賠償責任外，剩余部分應如數返還乙方。

　　第七條其他費用出租委托代理期限內，甲方不承擔與房屋有關的下列費用_____________：

　　(1)水費_____________

　　(2)電費__________________________

　　(3)電話費_____________

　　(4)電視收視費_____________

　　(5)供暖費_____________

　　(6)燃氣費_____________

　　(7)物業管理費_____________

　　(8)房屋租賃稅費_____________

　　(9)衛生費_____________

　　(10)上網費_____________

　　(11)車位費_____________

　　(12)室內設施維修費_____________

　　(13)其他費用__________________。本合同中未列明的與房屋有關的其他費用均由甲方承擔。如乙方或承租人墊付了應由甲方支付的費用，甲方應根據相關繳費憑據返還相應費用。

　　第八條房屋及附屬設施的維護

　　(一)出租委托代理期限內房屋及其附屬物品、設備設施的維修責任：甲方負責________________________;乙方負責_______________________。

　　(二)甲方(□是□否)允許乙方或承租方對房屋進行裝修、裝飾或添置新物。對房屋進行裝修、裝飾或添置新物的具體事宜見附件三。

　　第九條轉委托出租代理期限內，未經甲方書面許可，乙方不得將代理事宜全部或部分轉委托給他人。

　　第十條合同的解除

　　(一)經甲乙雙方協商一致，可以終止本合同。

　　(二)出現任何不可抗力的情形導致本合同無法繼續履行的，本合同自行解除。

　　(三)甲方有下列情形之一的，乙方有權單方解除合同：

　　1、遲延交付房屋達____日的。

　　2、交付的房屋嚴重不符合合同約定或影響承租人安全、健康的。

　　3、不承擔約定的維修義務致使乙方無法出租房屋的。

　　4、____________________________________________________________。

　　(四)乙方有下列情形之一的，甲方有權單方解除合同：

　　1、未按約定劃付租__________達____日以上的。

　　2、擅自改變房屋用途的。

　　3、擅自拆改變動或損壞房屋主體結構的。

　　4、保管不當或不合理使用導致附屬物品、設備設施損壞并拒不賠償的。

　　5、利用房屋從事違法活動、損害公共利益或者妨礙他人正常工作、生活的。

　　6、放任承租方的上述行為的。

　　7、____________________________________________________________。

　　(五)其他法定的合同解除情形。

　　第十一條違約責任

　　(一)出租代理期內甲方或乙方需提前終止合同的，應提前____日通知對方，并按月租__________的________%支付違約__________。

　　(二)甲方有

　　第十條____________

　　第三款情形之一的，應按月租__________的________%向乙方支付違約__________。

　　(三)乙方有

　　第十條____________

　　第四款情形之一的，應按月租__________的________%向甲方支付違約__________，甲方并可要求乙方將房屋恢復原狀或賠償相應損失。因乙方前述行為導致甲方被有關行政機關處罰的，甲方可向乙方追償。

　　(四)________________________________________________________。

　　第十二條合同爭議的解決辦法本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，依法向有管轄權的人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

　　第十三條其他約定事項______________________________________

　　第十四條合同生效本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同(及附件)一式________份，其中甲方執_______份，乙方執_______份，______________執_______份。本合同生效后，甲乙雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

　　委托人(甲方)簽章：____________

　　租賃代理機構(乙方)簽章：____________聯系電話：____________

　　聯系電話：____________委托代理人：____________

　　備案證明編號：____________經紀人簽字：____________資格注冊證書編號：________年____月____日

　　________年____月____日

委托合同書6

　　甲方（委托方）：__________________________________________________________________________

　　乙方（被委托方）：________房產代理有限公司

　　依據有關法律規定，在自愿、平等和誠信的原則下，就甲方委托乙方從事房屋購買事宜，雙方達成如下協議：

　　一、乙方責任

　　1、在委托期限內認真地為甲方盡快尋找適合甲方要求的房屋。

　　2、在委托期限內向甲方不限量地提供房源直到滿意為止。

　　3、協助甲方同房屋出售人簽訂買賣合同等程序。

　　二、甲方責任

　　1、不得與乙方介紹過的房主自行成交，否則乙方有獲得本協議中約定的代理傭金。

　　2、不得將乙方提供的賣方信息資料轉交他人。

　　三、服務報酬

　　如乙方為甲方尋找到合適的房產，甲方應在簽訂《房屋買賣合同》時，向乙方支付總房款的________％作為委托費用，計金額________________元整。

　　四、違約責任

　　甲方不得與乙方介紹過的賣方自行成交，否則視為甲方違約，甲方必須支付乙方本協議中約定的傭金。

　　五、履行本合同而發生的一切爭議，雙方應友好協商解決。若協商不成，應提交溫州市仲裁委員會裁決。

　　六、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：________________________________

　　乙方（蓋章）__________________________

　　房產經紀人（簽字）：__________________

　　簽約時間：年月日

委托合同書7

　　定作方：合同編號：

　　承攬方：簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間：。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　時間：年月日

委托合同書8

　　委托方（甲方）：__________________________________

　　受托方（乙方）：__________________________________

　　甲方因生產經營需要，委托乙方生產加工零部件，現經雙方協商簽訂如下合同以資共同信守：

　　一、委托加工物品

　　零部件名稱

　　規格型號

　　單位

　　數量

　　交貨日期

　　二、甲方提供主要材料耗用定額

　　零部件名稱

　　規格型號

　　加工材料名稱

　　單位

　　材料耗用定額

　　三、加工費結算定額

　　零部件名稱

　　規格型號

　　單位

　　加工費定額（含稅）

　　四、加工費結算期限

　　在雙方確認掛帳結算后的________月內，甲方付清加工費。

　　五、生產計劃下達、加工撥料核銷及財務結算操作規定

　　1、單批次委托加工的，本合同即為加工計劃；多批次委托加工的業務，由甲方另行下達委托加工生產計劃書，明確規定加工期限，乙方必須保證在規定期限內交貨。

　　2、根據甲方下達的加工計劃，甲乙雙方辦理委托加工撥料手續，由交接雙方經辦人在《委托加工撥料單》上簽證確認。

　　3、產品加工完畢后，甲乙雙方辦理完工產品交接手續，由交接雙方經辦人在《加工產品入庫單》上簽字確認。

　　4、每月結算期，根據當月加工產品數量，甲乙雙方辦理加工費掛帳結算確認手續，并在本合同規定的付款前，乙方憑增值稅專用發票向甲方收取加工費。

　　六、質量要求

　　雙方另行簽訂質量技術協議予以明確規定。

　　七、延期交貨的處罰規定

　　乙方延期交貨的，按每延遲一天處以2%的經濟罰款。

　　八、未盡事宜雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有相同的法律效率。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（公章）：

　　乙方（公章）：

　　簽訂日期：20 年月日

委托合同書9

　　編號：________________

　　甲方（投保人）：___________________________

　　乙方：_____________人壽保險公司營業部營銷部

　　為了方便客戶，長期向客戶提供人壽保險的服務，甲、乙雙方對首期、續期保費的收、付、結賬，經協商達成如下協議：

　　一、甲、乙雙方共同遵守保險合同及交費條款規定。乙方委托中國___________銀行___________市分行將保險費從甲方活期儲蓄存款賬戶劃至乙方銀行存款賬戶。甲方同意首期、續期保費由乙方提供正確數字后交中國___________銀行___________市分行代扣。

　　二、甲方在中國___________銀行___________市分行任一儲蓄所開立通存通兌活期儲蓄存折，并向乙方提供正確的儲蓄賬號，若因賬號不正確而引起的各種爭議，由甲方承擔責任。甲方保證此賬號有足夠的款項支付應交保險費，賬戶內若無足夠余額支付費用而引起的責任，概由甲方承擔。甲方因故結清扣款賬戶，應重新開立賬戶，并及時到乙方備案。

　　三、甲方同意中國___________銀行___________市分行以無折支取方式轉賬，支付款項并不別給憑證，由乙方按期發給款項收訖通知。

　　四、甲方對轉賬付出的款項持疑、異時，應向乙方查詢處理。

　　五、首期保險費甲方應在與乙方業務員簽訂本合同當日存入賬戶中。若因賬戶中存款余額不足而使保險合同不能成立，由此引起的責任概由甲方承擔，且本合同同一個月以后自動解除。

　　六、續期轉賬時間以甲、乙雙方在首期交費時所約定的交費時間為準，乙方認真受理，如收費有誤，在下次收費中調整。

　　七、若因申請變更下表中事項，應填寫變更申請書，經公司同意后重新簽訂合同，并從即日起執行。

　　八、本合同只適用于個人交費，自甲方簽字之日起生效。

　　九、甲方簽字人必須是存款賬戶戶名人，戶名人必須是投保人，一個賬戶可支付多個被保險人的多項費用。甲方所開存款賬戶必須是密碼賬戶。

　　十、本合同一式四份，甲方持一份，乙方持三份。

　　注：請您仔細閱讀本合同書背面的“補充說明”后再交費。

　　甲方（投保人）姓名

　　甲方（投保人）身份證號

　　轉賬時間

　　月日的每對應日

　　甲方人民幣儲蓄賬號

　　甲方人民幣開戶行

　　中國__________銀行__________市分行___________區_____________儲蓄所

　　乙方

　　______人壽保險公司營業部營銷部

　　乙方人民幣開戶行

　　乙方人民幣賬號

　　查詢部門

　　______人壽保險公司營業部營銷部

　　合計保費

　　人民幣（大寫）

　　小寫

　　查詢電話

　　保單號碼

　　甲方_______________（簽字）乙方_________________（簽章）

　　_________年_____月_______日 ________年_______月________日

　　業務員姓名_________________

　　業務員號碼_________________

　　所屬_______區_____部_____組

　　聯系電話（尋呼）___________

　　補充說明

　　一、若投保人系首期交費，則本合同所列的合計保費為預收首期保險費，并不表明本公司已同意承保。本公司同意承保以正式簽發保險單為準。被保險人知道或應當知道需體檢或加費而未完成相應義務時，本公司有權不予承保。

　　二、若投保人系首期交費，自銀行實際扣款之日起，本公司免費為投保單中的被保險人提供定期意外傷害死亡保險。保險金額二萬元整。保險期間自銀行實際扣款之日起，至下列三項事件中最先發生之日時止：

　　（1）本公司簽發主險保單之日。

　　（2）自銀行實際扣款之日起第三十日。

　　（3）本公司拒絕投保人的投保申請，且投保人簽收退還的保險費時止。在本保險期間內，本公司不負其他保險責任。若投保人所填寫的投保單有重大不實告知，本公司不承擔本保險責任。受益人為投保單中列明的受益人。

　　除外責任：

　　由于下列原因之一導致被保險人身故，本公司不負保險責任。

　　（1）被保險人的自殺或犯罪行為；

　　（2）被保險人或其受益人的故意或詐騙行為；

　　（3）戰爭、軍事行動；

　　（4）被保險人發生在境外的行為；

　　（5）被保險人參加各類體育競賽活動；

　　（6）被保險人酗酒、斗毆行為；

　　（7）被保險人酒后駕駛或無執照駕駛。

　　三、若本公司接受投保申請，公司將開具正式保險費收據；若投保申請不被接受或在冷靜期內投保要求撤消保單，本公司將預收首期保險費無息返還投保人。

　　四、投保人自交費起一個月內未收到正式保險費收據、有關投保人事宜的通知或保險單，應及時與本公司聯系。甲方若在續期交費日前，未向乙方提出解約申請，則視為甲方同意向乙方支付當期保險費。

　　五、本補充說明為《委托中國____銀行____市分行代扣保險費合同書》的組成部分，與合同書具有同等的法律效力。

　　為維護您的權益不受損害，并避免在投保后發生任何糾紛，本公司本著最大誠信的原則，明確告知上述事項。請您親筆簽字以示確實認知上述事項（由業務員或其他人代簽均屬無效），否則由此而引起的一切責任本公司概不負責。

　　本公司業務咨詢電話：____________

　　公司地址：______________________

　　郵政編碼：______________________

委托合同書10

　　委托方(甲方)：受托方(乙方)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　地址：

　　甲方聘請乙方作為甲方的專項債權管理顧問，特別授權乙方以合法的方式向甲方之債務人催收逾期欠款，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，經雙方協商，特訂立本合同，以資共同遵守執行。

　　第一條、代理內容

　　1、乙方接受甲方的委托，向甲方的欠款人進行欠款催收。具體欠款人見雙方確認之具體催收清單。本協議所指委托為特別授權委托，包括但不限于代為催收甲方交辦的催收案件，代為委托律師進行訴訟，代為轉委托，代為收取催收款項，代為簽發、收相關文書，代為和解、調解等。

　　2、甲方同意乙方可根據案情需要，轉委托第三方催收，但接受轉委托第三方的行為及因此產生的經濟、法律責任由乙方自行承擔。

　　3、委托期限：五年。自20年月日--20年月日。合同到期后，雙方未提前30日提出到期的，自動續延5年。

　　第二條、催收范圍

　　1、甲方向乙方提供書面資料包括但不限于：借款人身份證復印件、借條/借款合同原件、甲方向乙方支付出借款的銀行流水原件、借款人收據原件、出借人營業執照/身份證復印件、法定代表人身份證明原件、法定代表人身份證復印件等。

　　2、催收范圍：包括但不限于借款合同約定的本金以及利息、律師代理費、違約金、公證費、鑒定費、訴訟費等。

　　3、乙方須根據借條/借款合同確定的金額向對應借款人進行催收，甲方允許乙方根據案情需要，具有一定幅度的免除借款人債務權利，具體不超過借條/借款合同確定的催收金額的%。如需更多減免，需征得甲方書面同意。

　　地址：

　　第三條、代理費用

　　1、代理傭金費用按乙方收回的實際金額，按實際收回金額的%結付給乙方。

　　2、甲乙雙方協商確定，乙方具有代替甲方收取欠款的權限。乙方實際收到款項后，扣除雙方約定的傭金，將剩余部分在3日內支付給甲方。

　　3、本協議簽訂后，甲方債務人對甲方進行的任何清償，均視為乙方的勞動成果，應計入乙方的工作業績，并無條件結算傭金。

　　4、甲方債務人要求與甲方結算的，甲方收到清償款后，甲方應于3日內將傭金支付給乙方。

　　5、甲方支付人民幣￥(大寫元整)，作為本案前期費用。用于本案的調查取證及差旅等相關費用。該筆費用在成功回款后可在結算時在代理費用中抵扣，該筆費用追款失利也不退還甲方。

　　6、涉及法律訴訟的，甲方應預先墊付訴訟費、鑒定費、公證費等訴訟必須費用，待執行款到位后，從中扣除。扣除再結算傭金給乙方。

　　第四條、具體案件的代理期間

　　乙方在簽定本代理合同后即開始進行具體案件的實際催收工作，具體案件的代理期限為甲方提交給乙方的具體案件的所有債務追討結清或甲方認可的其他結清時限。本合同委托期限到期的，具體案件的委托期間也應相應順延至具體案件催收結束。甲方給乙方的授權為不可撤銷授權。

　　第五條、甲方的權利與義務

　　1、甲方應客觀、全面、詳盡地向乙方陳述案件事實，如實提供與案件有關的所有材料。

　　2、甲方應依合法約定時間支付代理費用及前期費用。

　　3、甲方有權隨時檢查、監督乙方代理業務的辦理進度、辦理質量。

　　4、甲方有權向乙方了解有關本案的調查材料、代理意見，有權要求乙方提供與案件有關的材料。

　　5、甲方明確告知乙方在催收債務的過程中只得采用合法的方式，因乙方催收處理方式導致乙方與欠款人之間的法律糾紛及法律責任，與甲方無關，由乙方自行承擔與解決。

　　6、借款人款項直接支付給甲方的，甲方收到乙方款項到位通知后，三日內不予書面回復視為默認。甲方否認乙方到款通知的，甲方應按乙方要求提供銀行流水給乙方核實。

　　7、甲方應按乙方要求配合起訴，并協助提供有關的訴訟材料，甲方應一應協助。

　　第六條、乙方的權利與義務

　　1、乙方應依法履行代理職責，維護甲方的合法權益，維護甲方社會和市場信譽。未經過甲方的書面同意，乙方不得擅自超越合同約定，減免欠款人部分或全部欠款(債務本金、利息、違約金、損害賠償金等相關費用)。

　　2、乙方不得與欠款人串通，損害甲方的利益。

　　3、乙方應建立業務聯系制度、結案報告制度，定期向甲方報告催收情況。

　　4、每一具體案件結案時，不論實際回收金額的多少，乙方都應向甲方書面提供結論性報告。

　　5、乙方有權要求甲方配合乙方的催收工作，有權要求甲方提供必要的書面材料，特別是訴訟材料。

　　第七條、合同的解除

　　1、甲方隱瞞重要事實，不提供或不如實提供有關材料的，乙方有權書面通知甲方解除本合同或拒絕辦理虛假的具體個案。

　　2、無論何種理由，協議一方決定提前解除委托代理合同時，均提前一個月書面通知對方，通過書面協議解除本合同。

　　3、任何一方違反本協議約定逾期付款的，應承擔銀行同期貸款利息。

　　4、任何一方擅自解除本合同造成守約方損失的，應賠償實際經濟損失。經濟損失雙方認可不低于5萬元。

　　第八條、保密責任

　　甲、乙雙方在代理過程中知悉的對方的商業秘密和客戶資料，以及協議一方要求保密的其他任何事實和材料，乙方向甲方提供的提醒的通知的報告、記錄及意見等材料，雙方都負有保密義務，未經對方事先書面同意，不得向第三方泄露，如有違反，應賠償給對方造成的實際損失，法律、法規另有規定或上述應保密的材料或信息，非因對方的原因被公開的情形除外。

　　第九條、爭議解決方式

　　如本合同發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成，通過甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十條、免責條件

　　乙方在催收過程中因人力不可抗拒因素如(戰爭、自然災害等)以及非過意和重大過失導致欠款無法追回的，乙方不承擔責任。

　　第十一條、合同期限

　　本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等的法律效力，本合同自甲乙雙方簽名及蓋章后生效，代理期限屆滿時自動失效。

　　委托方(甲方)：

　　受托方(乙方)：

　　年月日

委托合同書11

　　發包方：山東濰坊科技學院（以下簡稱甲方）

　　承包方：山東華浩電力工程有限公司（以下簡稱乙方）

　　甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：

　　第一條工程概況

　　工程名稱：教授新村箱變工程

　　工程地點：科技學院教授新村

　　工程內容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250KVA箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250KVA箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250KVA箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。

　　承包形式：總承包，包工包料，交鑰匙工程

　　（不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線

　　工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）

　　第二條工程總價

　　合同總價為（RMB）：100萬元整含稅（大寫壹佰萬元整），以最終決算價格結算。

　　第三條付款方式

　　1、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局答復意見書出來后，甲方應一次性付給乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,（大寫肆拾萬元整）；

　　2、設備進廠甲方應支付工程款50%（人民幣） 50,0000 元整(大寫伍拾萬元整) 3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(人民幣) 10,0000元整(大寫壹拾萬元整)

　　4、雙方蓋章后合同開始生效。

　　第四條合同范圍

　　1、合同范圍為配電房內的設備。（詳細內容見合同附件）

　　2、合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件，雙方采用包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬；

　　3、本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成所有工程手續。

　　第五條甲方職責

　　1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。

　　2、保證配合乙方及壽光供電公司施工所需的款項的如期支付； 3、供應乙方及供電公司在工地施工時所需的臨時場地及用水用電； 4、向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;

　　5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。

　　第六條乙方職責

　　1、向供電局申請用電手續至業主送電完成； 2、變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電； 3、協助甲方向供電公司申請10KV外線施工的手續； 4、自柜體到廠日起履行保固條款； 5、開具本合同價上的工程發票。

　　第七條技術規范

　　按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。

　　第八條工程日期

　　1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。

　　2、甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金；若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關；

　　第九條解約

　　1、甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方；

　　第十條

　　合同編號：

　　2、乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。

　　保固條款

　　自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。

　　任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。

　　本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：

　　委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：

　　單位地址：單位地址：

　　賬號：賬號：

　　合同簽訂時間：合同簽訂時間：

　　費用計算表

　　建設單位：

　　其他項目費用

　　措施項目費用

委托合同書12

　　甲方：乙方：

　　1、根據《江蘇省人事代理暫行辦法》及國家的有關規定，甲、乙雙方本著自愿的原則，就委托人事代理訂立合同如下：

　　2、甲方所負責具體義務，以國家及我省人事代理的有關規定為依據;

　　3、甲方應努力做好人事代理的有關服務工作，并盡可能為乙方提供方便。

　　三、甲方不負責乙方除人事代理委托合同規定項目以外的其它管理責任。

　　四、乙方的責任如下：

　　1、按甲方要求，及時提供與委托代理內容相關的有關材料;

　　2、根據委托代理內容，交付甲方相關管理費用，并在有關人事代理前付清;

　　3、如工作單位變動，應及時通知甲方，并提供有關變動材料。

　　五、雙方認為需要約定的其它事項：

　　六、合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，簽訂補充條款，雙方履行簽約手續。

　　七、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托合同書13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因與糾紛一案，聘請乙方的律師作為委托代理人。甲乙雙方按照誠實信用原則，經協商一致，立此合同，共同遵守：

　　一、委托代理事項

　　乙方接受甲方委托，委派律師在下列案件中擔任甲方的委托代理人。

　　1、案由：。

　　2、審理機關：市人民法院。

　　3、委托代理的審理階段：。

　　二、委托代理權限

　　代為承認、放棄、變更訴訟或仲裁請求，進行和解、提起反訴或反請求，代為提起上訴，簽收法律文書(特別授權)

　　三、乙方的義務

　　1、乙方律師應當勤勉、盡責地完成委托代理事項，依法維護甲方之合法權益，并按時出庭參加訴訟或仲裁;

　　2、乙方律師不得違反《律師執業規范》，在涉及甲方的對抗性案件中，未經甲方同意，不得同時擔任與甲方具有法律上利益沖突的另一方的委托代理人;

　　3、乙方律師對其獲知的甲方的商業機密或者甲方的個人隱私負有保密責任，非由法律規定或者甲方同意，不得向任何第三方披露。

　　四、甲方的義務

　　1、甲方應當真實、詳盡和及時地向乙方律師敘述案情，提供與委托代理事項有關的證據、文件及其它事實材料;

　　2、甲方應當積極、主動地配合乙方律師的工作，甲方對乙方律師提出的要求應當明確、合理;

　　3、甲方應當按時、足額向乙方支付律師代理費和工作費用;

　　4、甲方指定為乙方律師的聯系人，負責轉達甲方的指示和要求，提供文件和資料等，甲方更換聯系人應當通知委托代理人;

　　5、甲方有責任對委托代理事項作出獨立的判斷、決策，甲方根據乙方律師提供的法律意見、建議、方案所作出的決定而導致的損失，非因乙方律師錯誤運用法律等失職行為造成的，由甲方自行承擔。

　　五、律師代理費

　　根據律師收費文件規定，經協商雙方同意采取以下收費方式：顧問單位優惠收費：本案涉案標的為元，應收律師費，協商優惠收費為元。

　　六、工作費用

　　乙方律師辦理甲方委托代理事項所發生的下列費用，按照以下約定履行。

　　1、法院收取的訴訟費，或由相關行政部門收取的因鑒定、翻譯、評估、公證等發生的費用由甲方承擔。

　　2、因辦案發生的差旅費、食宿費、通訊費，以及其他費用均由乙方自行承擔。

　　七、違約責任

　　乙方無正當理由不提供第三條規定的義務，甲方有權要求乙方退還部分或者全部已付的律師代理費。乙方律師因工作延誤、失職、失誤導致甲方蒙受損失，或者違反第三條2、3項規定的義務之一的，乙方應當通過所其投保的執業保險向甲方承擔賠償責任。

　　甲方無正當理由不支付律師代理費或者工作費用，或者無故終止合同，乙方有權要求甲方支付未付的律師代理費、未報銷的工作費用以及延期支付的利息。

　　甲方不得以如下非正當理由要求乙方退費：甲方單方面又委托其他律師事務所的律師代理的;乙方完成委托代理事項后，甲方以乙方收費過高為由要求退費的;甲方作為被告時，乙方指派的律師已經為出庭作好準備，而原告撤訴的;其他非因乙方或者乙方律師的原因，甲方無故終止合同的。

　　八、其他約定事項

　　九、爭議的解決

　　雙方因履行本合同而產生的糾紛應協商解決，不能協商解決的提交揚州市仲裁委員會仲裁。

　　十、合同的有效期

　　自簽訂之日起至乙方完成甲方本案委托事項止(收到判決或仲裁決定、調解書，和解及撤訴等)。

　　十一、合同的生效

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方授權代表簽字或/和蓋章后生效。

　　甲方：乙方：

　　授權代表：授權代表：

委托合同書14

　　制度建設是推動司法鑒定機構健康發展的根本保障，是確保鑒定結論科學、客觀、公正的必然要求，是規范司法鑒定管理的核心內容，因此永城市司法局司法鑒定管理科從以下兩方面制度建設：

　　首先，在原來制度管理的基礎上找出管理漏洞，進一步完善了受理案件登記制度、司法鑒定程序制度、重大案件集體討論制度，鑒定管理方面的鑒定人守則、鑒定人回避制度、鑒定人出庭制度、司法鑒定檔案管理制度，公開辦事程序方面的公示制度、鑒定委托人須知、鑒定流程圖、申請鑒定提供鑒定材料一覽表，司法鑒定委托合同書。同時，制作了司法鑒定文書式樣文本，包括受理案件登記表、不予受理鑒定通知書、鑒定委托合同書、委托鑒定材料收領單、制發鑒定書審批表、司法鑒定書式樣等多種文本，統一印制了司法鑒定檔案卷皮。

　　其次，強化了對司法鑒定規章制度落實情況的監督工作。為了更好的落實司法鑒定的各項制度，根據鑒定機構的執行情況，把監督管理工作的作為工作重點，如執行受理案件登記制度時，登記是否全面、翔實;執行鑒定人出庭制度時，是否履行了審批手續，鑒定人出庭的情況說明是否全面;司法鑒定信息統計上報，是否及時、全面、準確，為商丘市普濟法醫臨床鑒定所全面落實各項規章制度創造了條件，司法鑒定《司法鑒定委托合同書》。毛偉

　　.選擇是做司法鑒定還是咨詢鑒定

　　司法鑒定(具有法律效力)：按照司法程序鑒定。委托人提供有效證件、證明或委托函，提供被鑒定人的身份證、孩子的出生證或戶口本原件，被鑒定人到場或我所上門采樣，采樣過程須委托方、被鑒定人、鑒定所工作人員三方監督，照相及按指紋，簽定委托合同。出具的報告有兩份。咨詢鑒定(無法律效力，僅供個人參考)：委托人提供有效證件，被鑒定人證件不齊或個人送檢樣品，照相及無指紋，簽定委托合同。出具的意見書一份。

　　以后要打官司的要選擇司法鑒定。兩種收費是一樣的。

　　檢查時必須真實,客觀地反映情況及配合檢查.因提供的鑒定材料虛假或者不完全以及體格檢查時提供虛假癥狀或虛假制造體征而產生的后果,由甲方負責因其產生的法律責任.

　　第六條法醫學鑒定目的是提供客觀的醫學證據,鑒定業務不屬于商業行為,甲方對收取司法鑒定費表示理解.

　　第七條本案例資料必須留取相關永久證據,可能用于教學,科研,如無特殊申明,視為知情同意.

　　第八條乙方僅對送檢樣品及其相關資料負責.

　　第九條接受委托后,經審查,有下列情形之一的,乙方有權終止合同的履行并向甲方說明理由:①出現不可抗力致使鑒定無法繼續進的;②確需補充鑒定材料而無法補充的;③發現自身難以解決的技術問題的.

　　第十條 □復核樣保存3個月;□送檢樣品過少,無復核樣;□送檢余樣返回;□樣品不符合要求,結果僅供參考.

　　第十一條 □甲方申請回避的鑒定人。