公司委托合同15篇(經(jīng)典)
隨著法律觀念的深入人心，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的公司委托合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司委托合同1
甲方(委托方)：_____業(yè)主管理委員會
乙方(受委托方)：_____物業(yè)管理公司
為加強_____小區(qū)(大廈)的物業(yè)管理，保障房屋和公用設施的正常使用，為業(yè)主創(chuàng)造優(yōu)美、整潔、安全、方便、舒適、文明的居住環(huán)境，根據(jù)_____市物業(yè)管理方面的法規(guī)和政策，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以便共同遵守。
第一條物業(yè)管理內(nèi)容
1.甲方將位于_____區(qū)_____路的_____范圍內(nèi)的物業(yè)委托給乙方實行統(tǒng)一管理，綜合服務。
2.管理事項包括：
(1)房屋的使用、維修、養(yǎng)護;
(2)物業(yè)范圍的公用設施、設備及場所(地)(消防、電梯、機電設備、路燈、走廊、自行車、房、棚、園林綠化地、溝、渠、池、井、道路、停車場等)的使用、維修、養(yǎng)護和管理;
(3)清潔衛(wèi)生(不含垃圾運到中轉(zhuǎn)站后的工作);
(4)公共生活秩序;
(5)文娛活動場所;
(6)便民服務網(wǎng)點及物業(yè)范圍內(nèi)所有營業(yè)場所;
(7)車輛行使及停泊;
(8)物業(yè)檔案管理;
(9)授權(quán)由物業(yè)管理公司管理的其他事項。
第二條委托物業(yè)管理形式
承包經(jīng)營、自負盈虧。
第三條物業(yè)管理期限
委托管理期限為_____年，自___年___月___日起到___年___月___日止。
第四條雙方權(quán)利、義務
1.甲方權(quán)利、義務：
(1)根據(jù)本合同規(guī)定甲方將住宅區(qū)委托乙方實行物業(yè)管理;
(2)監(jiān)督乙方對公用設施專用基金的合理使用，并按公用設施專用基金管理辦法撥付給乙方。
(3)按市政府規(guī)定的比例提供商業(yè)用房(總建設面積的__%)__平方米給乙方，按月租金_元租用，并負責辦理使用手續(xù);
(4)給乙方提供管理用房__平方米(其中辦公用房__平方米，員工宿舍__平方米)，按月租金__元租用;
(5)負責向乙方提供本住宅區(qū)工程建設竣工資料一套并在乙方管理期滿時予以收回;
(6)不得干涉乙方依法或依本合同規(guī)定內(nèi)容所進行的管理和經(jīng)營活動;
(7)對乙方的管理實施監(jiān)督檢查，每半年一次考核評定，如因乙方完不成第六條規(guī)定的目標和指標或管理不善造成重大經(jīng)濟損失，有權(quán)終止合同;
(8)負責確定本住宅區(qū)管理服務費收費標準;
(9)委托乙方對違反物業(yè)管理法規(guī)和規(guī)章制度以及業(yè)主公約的行為進行處理：包括予以罰款、責令停工、責令賠償經(jīng)濟損失，以停水、停電等措施對無故不繳有關(guān)費用或拒不改正違章行業(yè)責任人進行催交、催改;
(10)協(xié)助乙方做好宣傳教育、文化活動，協(xié)調(diào)乙方與行政管理部門、業(yè)主間的關(guān)系;
(11)政策規(guī)定由甲方承擔的`其他責任。
2.乙方責任、權(quán)利、義務：
(1)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合實際情況，制訂本住宅區(qū)物業(yè)管理的各項規(guī)章制度;
(2)遵守各項管理法規(guī)和合同規(guī)定的責任要求，根據(jù)甲方授權(quán)，對本住宅區(qū)物業(yè)實施綜合管理，確保實現(xiàn)管理目標、經(jīng)濟指標，并承擔相應責任，自覺接受甲方檢查監(jiān)督;
(3)根據(jù)住宅區(qū)內(nèi)大、中修的需要制訂維修方案，報甲方審議通過后，從公用設施專用基金中領(lǐng)取所需的維修經(jīng)費;
(4)接受甲方對經(jīng)營管理過程中財務帳目的監(jiān)督并報告工作，每月向甲方和住宅區(qū)管理部門報送一次財務報表，每三個月向全體業(yè)主張榜公布一次管理費收支帳目;
(5)對住宅區(qū)的公用設施不得擅自占用和改變其使用功能，乙方如在住宅區(qū)內(nèi)改擴建完善配套項目，須報甲方和有關(guān)部門批準后方可實施;
(6)乙方須本著高效、精干的原則在本住宅區(qū)設置管理機構(gòu)和人員;
(7)建立本住宅區(qū)物業(yè)管理檔案并負責及時記載有關(guān)變更情況;
(8)負責測算住宅區(qū)管理服務費收費標準并向甲方提供測算標準與依據(jù)，嚴格按照甲方審議通過的收費標準收取，不得擅自加價;
(9)有權(quán)依照甲方委托和業(yè)主公約的規(guī)定對物業(yè)主公約和物業(yè)管理規(guī)章制度進行處理;
(10)在管理期滿時向甲方移交全部專用房屋及有關(guān)財產(chǎn)、全部物業(yè)管理檔案及有關(guān)資料;
(11)開展卓有成效的社區(qū)文化活動和便民服務工作;
(12)有權(quán)選聘專營公司承擔住宅區(qū)物業(yè)管理的專項業(yè)務并支付費用，但不得將住宅區(qū)物業(yè)管理的整體責任及利益轉(zhuǎn)讓給其他人或單位。
第五條物業(yè)管理目標和經(jīng)濟指標
1.各項管理指標執(zhí)行物業(yè)行政主管部門規(guī)定的各項標準，要求住宅區(qū)在乙方接管后___年內(nèi)達到___標準。
2.確保年完成各項收費指標__萬元，合理支出__萬元，乙方可提成所收取管理費的___%作為經(jīng)營收入。
第六條風險抵押
1.乙方在合同簽訂之日起三日內(nèi)向甲方一次性支付人民幣___元，作為風險抵押金。
2.乙方完成合同規(guī)定的管理目標和經(jīng)濟指標，甲方在合同期滿后三日內(nèi)退還全部抵押金及銀行活期存款利息。
3.如由于甲方過錯致使本合同不能履行，由甲方雙倍返還抵押金并賠償乙方經(jīng)濟損失。
4.如由于乙方過錯致使本合同不能履行，乙方無權(quán)要求返還抵押金，并應賠償甲方經(jīng)濟損失。
第七條獎罰措施
1.在各項管理目標、經(jīng)濟指標全面完成的前提下，管理費如有節(jié)余，甲方按節(jié)余額_____%獎勵乙方。
2.如該住宅區(qū)被評為全國、省、市文明住宅小區(qū)，甲方分別獎勵乙方人民幣_____元(全國)、_____元(省)、_____元(市);獲得上級部門單項獎或有關(guān)榮譽的獎金另訂;如在乙方管理期間，由乙方獲得的文明小區(qū)稱號被上級部門取消，則乙方應全部返還上述獎金及銀行活期存款利息。
3.如果甲方不完成應負的合同責任，由此而影響乙方的承包管理目標和經(jīng)濟指標，或給乙方造成直接經(jīng)濟損失，甲方應當給予補償或承擔相應責任。
4.如果乙方?jīng)]有完成合同責任或管理目標和經(jīng)濟指標，甲方應當責成乙方限期改正，情節(jié)嚴重的處以人民幣_____至_____元的罰款，直至終止合同，經(jīng)濟損失由乙方承擔。
5.由乙方管理不善或重大失誤，造成住戶經(jīng)濟損失或生活嚴重不便的，應當賠償甲方或業(yè)主及使用人的經(jīng)濟損失。
第八條合同更改、補充與終止
1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對本合同條款進行修訂更改或補充，以書面合同為準。
2.合同規(guī)定的管理期滿，本合同自然終止，各方如欲續(xù)訂合同，須于期滿前三個月向?qū)Ψ教岢鰰嬉庖姟?/p>
3.合同終止后，乙方可參加甲方的管理招標并在同等條件下優(yōu)先承包管理。
第九條其他事項
1.本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗拒的自然災害(臺風、洪水、地震等)，造成經(jīng)濟損失的，雙方應相互體諒，共同協(xié)商，合理分攤。
2.本合同自簽訂之日起生效;附件1、2、3、4、_____、_____為合同的有效組成部分。
3.本合同正式一式三份，甲、乙雙方和物業(yè)管理部門各執(zhí)一份，具有同等法律約束力。
4.雙方如對合同發(fā)生爭議，協(xié)商不成的，可提請物業(yè)管理部門調(diào)解，或訴至人民法院。
5.________.
6.________.
甲方(蓋章)：_____乙方(蓋章)：_____
代表(簽名)：_____代表(簽名)：_____
時間：___年___月___日
公司委托合同2
委托方：________（以下簡稱甲方）
受托方：________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方為更好地開展海運進出口業(yè)務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國海商法》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)甲方委托乙方作為其代理人代理貨物出口的配艙、裝船、進棧、報關(guān)等一系列貨運代理工作，達成如下協(xié)議，以便共同遵守。
一、甲、乙雙方均持有有效營業(yè)執(zhí)照，并且嚴格按照營業(yè)執(zhí)照中的營業(yè)范圍開展業(yè)務。由于甲方的違法經(jīng)營行為給乙方所造成的一切損失與不利后果，甲方應當承擔賠償責任。
二、甲方同意將其攬取的或其生產(chǎn)的貨物委托乙方代理安排運輸。
三、訂艙時，甲方應正確填寫由乙方提供的規(guī)定格式的訂艙委托書，并加蓋公章或訂艙專用章以書面的'形式傳真或派人送交乙方，保證委托書內(nèi)容的完整性，其中應當包括但不限于所托運貨物之件數(shù)，重量，體積，目的港，裝船日期，貨物品名(中英文品名)。甲方對于在裝卸、儲存、保管或運輸中有特殊要求的貨物應在委托書中明確提出并隨附相關(guān)文件。如果委托書內(nèi)容未注明，由此可能產(chǎn)生的一切風險、責任和費用均由甲方承擔。同時，甲方需于委托書上注明本協(xié)議編號，以免喪失協(xié)議內(nèi)容之權(quán)利。
四、訂艙內(nèi)容要求更改或取消時，甲方必須最遲于貨物裝入集裝箱的當天以書面形式通知乙方，并與乙方的相關(guān)操作人員書面確認，并承擔由此產(chǎn)生的一切風險和額外費用;若貨物已進港或已離港，則乙方有權(quán)視情況決定拒絕更改。
五、甲方應當保證每月向乙方委托出口運輸業(yè)務量不少于_________。乙方及時向甲方提供有關(guān)承運人的船期及運價變動信息。
六、甲方同意按以下第_________種方式確認費用，本協(xié)議運價(由我司代收代付承運人，費用由運費和傭金組成)可根據(jù)市場價格的變動作相應調(diào)整，經(jīng)雙方確認后生效。乙方為甲方墊付的額外費用實報實銷。
.乙方在甲方保證上述委托運輸業(yè)務量的前提下，乙方按下述優(yōu)惠價向甲方結(jié)算普通干貨箱包干定額費：
自拖箱：人民幣_________元xx年，到期雙方無異議則自動順延一年，本協(xié)議一式四份，雙方各持二份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司委托合同3
甲方：_________
地址：_________
乙方：_________
地址：_________
電話：_________
根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方在平等、自愿的基礎上共同協(xié)商，就甲方委托乙方進行維修服務事宜，達成合意，訂立本合同。
一、維修物名稱、型號價格、數(shù)量、金額、維修標準等
維修物名稱：_________
品牌型號：_________
單價單位：_________
數(shù)量金額：_________
維修標準：_________
備注：_________
二、合同期限
合同有效期：_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止，如需續(xù)約，合同期滿前一個月雙方簽訂續(xù)約合同。
三、維修期限
免費保修期_________年，自乙方維修完畢經(jīng)甲方驗收合格之日起計算。
四、付款時間與方式
自合同簽訂之日起，每_________個月10日與乙方結(jié)算上個月發(fā)生的費用。乙方應向甲方提供當月實際發(fā)生維修款的發(fā)票，具體結(jié)算數(shù)額以送貨單為準。甲乙雙方根據(jù)結(jié)算數(shù)額安排每三個月進行一次付款。
五、雙方的權(quán)利與義務
1、甲方在發(fā)現(xiàn)問題以后及時通知乙方，乙方在接到通知后12小時內(nèi)，派人趕到維修現(xiàn)場，如果維修物不需要提走的，乙方應在第一時間內(nèi)修復完畢，如果維修物需要提走的，自提走當日起48小時日內(nèi)維修完畢并返還甲方，由此發(fā)生的一切費用已含在本協(xié)議的價款中；
2、乙方應當每2個月對維修完畢的維修物，免費檢修一次，對發(fā)現(xiàn)的隱患應當及時排除；
3、乙方應當出具《授權(quán)委托書》指派維修人員到甲方指定地點進行維修，如需要提走的，需填寫提收單；
4、甲方應當按照合同的約定履行向乙方支付款項的義務；
5、甲方不得在合同期內(nèi)將維修設備交給第三方進行維修；
6、乙方維修甲方的維修物應當嚴格按照雙方約定的標準，沒有約定按國家標準，確保維修質(zhì)量和安全。
六、違約責任
1、乙方未能按照合同的約定修繕設備或者在質(zhì)保期間維修物不能正常使用或有安全隱患的，乙方應該按照每次結(jié)算額的.%作為對甲方的違約金，因為維修物不能正常使用或者安全事故造成甲方經(jīng)濟損失的，乙方承擔賠償責任；
2、乙方在維修期間發(fā)生維修器材丟失的，應當照價賠償；
3、因不可抗力造成乙方不能正常履行合同的，乙方不承擔違約責任。
七、爭議的解決
雙方因履行本合同產(chǎn)生糾紛，應協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地（天津市南開區(qū)衛(wèi)津南路76號）人民法院訴訟解決。
八、雙方約定的其他事項：
九、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
甲方授權(quán)代表：_________
乙方授權(quán)代表：_________
簽約日期：_________
簽約日期：_________
公司委托合同4
一、案情
原廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房是被上訴人所有的房產(chǎn)，廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案。20xx年12月9日，被上訴人與上訴人簽訂了《獨家代理委托書》。委托書約定：被上訴人委托上訴人出售廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房，委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日，雙方在合同中第二條約定被上訴人保證不與上訴人所介紹的買家私下交易，如一旦發(fā)生此情況，被上訴人同意向上訴人交付買賣成交額的2％。20xx年1月7日、8日，上訴人與鄭子光簽訂了《看房委托及證明》，由上訴人介紹鄭子光購買廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房，并與鄭子光到該屋看房，但被上訴人并未與鄭子光達成訟爭房屋的買賣交易。20xx年1月20日，被上訴人與鄭子光、游麗娟簽訂了《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》，被上訴人以380000元將房屋出售給鄭子光、游麗娟，雙方辦理了房屋交易手續(xù)，現(xiàn)該屋已經(jīng)交付給鄭子光、游麗娟使用。
二、審理
原審法院認為，被告與原告簽訂的《獨家代理委托書》中雙方約定的委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日，而第2條的約定是該委托書中的內(nèi)容，由于雙方對第2條的適用時間沒有特別約定，故該約定的效力只能與委托書的期限相對應。現(xiàn)被告將房屋出售給鄭子光的時間是20xx年1月20日，該時間已超過了委托書約定的委托期限，不應再受委托書的約束，原告要求被告按委托書第2條的約定承擔違約責任不予支持。據(jù)此，原審法院遂于20xx年4月1日作出判決：駁回原告廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司要求被告鄧蕙支付違約金9200元的訴訟請求。案件受理費378元，由原告負擔。
判后，上訴人廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司不服上訴認為：一、一審判決認定事實錯誤，依法不能成立，法學論文《廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案》。一審認定委托書第二條沒有適用時間的特別約定，應與合同的期限相對應。該推定違背誠實信用原則及公平原則是明顯不當?shù)摹Ｔ诒景钢猩显V人為促成被上訴人成功出售物業(yè)做了許多工作，為被上訴人提供中介服務。包括發(fā)布廣告、向他人推介物業(yè)。當鄭子光有購買意向后，上訴人多次帶鄭觀看該物業(yè)，意在促成該買賣。上訴人已經(jīng)盡職履行中介義務，雖在合同期內(nèi)不能促成成交，但為雙方提供了認識、了解的機會，并為買賣的成交提供了必要的條件，故上訴人在合同中列明第二條作為約束被上訴人。但被上訴人有意規(guī)避委托期限，在期限屆滿后半個月內(nèi)與上訴人介紹的鄭子光私下成交，嚴重違反了雙方合同第二條的'約定，應承擔違約責任。二、上訴人只有對合同中第二條不做期限限定，方能有效保障上訴人的合法權(quán)益。房地產(chǎn)中介市場中，普遍存在客戶與業(yè)主私下成交的現(xiàn)象，嚴重損害中介業(yè)從業(yè)人員的合法利益，不利于房地產(chǎn)中介業(yè)的健康發(fā)展。如果上訴人介紹買賣雙方見面后，雙方可以不受約束自行成交，在委托期限屆滿后才肆意成交以規(guī)避中介費，中介行業(yè)就不能得到報酬，所費時間、精力、損失也無法補償。因此第二條的約定是必要的，旨在不論是否在委托期限之內(nèi)，只要被上訴人與上訴人介紹的賣方認識后私下交易，即承擔違約責任。該約定沒有期限是合法合理的。一審法院推定第二條的適用時間為委托期限是不當?shù)模瑩?jù)此，要求二審法院撤銷原判予以改判，確認被上訴人與鄭子光簽訂的合同無效，訴訟費由被上訴人負擔。被上訴人答辯同意原審判決。
二審法院認為，上訴人與被上訴人所簽訂的《獨家代理委托書》是合法有效的，該委托書是被上訴人委托上訴人出售其所有的房屋，上訴人也已經(jīng)按合同的約定履行其義務，介紹其他包括鄭子光在內(nèi)的購房人看樓。雖然上訴人最終沒能在委托期限內(nèi)促成被上訴人與鄭子光的交易，但其為被上訴人出售房屋履行了其中介的義務，而被上訴人在雙方簽訂的委托合同期限屆滿不足一個月的時間內(nèi)卻與上訴人介紹的客戶鄭子光達成了房屋買賣交易，被上訴人該行為實際是規(guī)避合同約定的條款的行為，有違誠實信用原則。根據(jù)委托合同的約定被上訴人不得與上訴人所介紹的購房人私下進行交易，如被上訴人違反該規(guī)定，則需由被上訴人向上訴人支付買賣成交額的2％作為賠償，故上訴人現(xiàn)在要求被上訴人按照其成交價款的2％，即9200元支付違約金是符合合同約定。被上訴人在委托期限屆滿后短期內(nèi)與上訴人所介紹的看房人鄭子光達成協(xié)議，其行為有違誠實信用原則，應承擔違約責任。原審認定，合同中第二條的適用時間與委托書的期限相對應是缺乏法律依據(jù)，本院予以糾正。
公司委托合同5
致:xxx公司
我單位現(xiàn)委托xx(姓名)作為我單位合法委托代理人，授權(quán)其代表我單位進行x工作。該委托代理人的授權(quán)范圍為:代表我單位與你們進行磋商、簽署文件和處理xxx活動有關(guān)的事務。在整個xx過程中，該代理人的一切行為，均代表本單位，與本單位的.行為具有同等法律效力。本單位將承擔該代理人行為的全部法律后果和法律職責。
代理人無權(quán)轉(zhuǎn)換代理權(quán)。特此委托。
代理人姓名:性別:
年齡:xx職務:
身份證號碼:
(代理人簽字樣本)
日期:年月日
競標申請人(蓋章):
法定代表人(簽字):
附:委托代理人身份證復印件
公司委托合同6
甲方：__________________
乙方：__________________
為便于有效開展業(yè)務，保障甲乙雙方的合法權(quán)益，特簽定以下協(xié)議書：
一、雙方商定，
乙方委托甲方的業(yè)務為：________________________。
二、雙方確定
費用為_________元，以本協(xié)議為準。
三、甲方的責任與義務
1.如果乙方是為公司或商標起名，甲方將協(xié)助乙方通過工商局名稱查詢或商標局名稱檢索這一關(guān)，如有重名現(xiàn)象，甲方將為乙方在三天后提供新的名稱方案。
2.甲方每次向乙方提供_________個名稱方案，標識每次______個方案。取名設計師定出方案后，乙方如有其他考慮、要求及希望，可雙方商議，另取新的名稱方案。
3.如乙方自行提出新的名稱方案，則不限個數(shù)與次數(shù)，由取名設計師負責判斷或推薦理想的`名稱。
4.個別客戶如有其它特殊目的，經(jīng)五次反復后仍舉棋不定，建議客戶另請高明，費用不退。
5.如乙方收到名稱方案后一周內(nèi)無反饋，甲方即視為已經(jīng)滿意且已通過名稱查詢或名稱標識檢索，甲方對乙方業(yè)務承諾履行完畢。
6.如果乙方業(yè)務為個人起名或改名，則甲方每次向乙方提供_________個名稱方案，如果乙方不滿意，C類還可以給付一套方案，B類和A類直至乙方滿意為止。
7.甲方采取一次性預先收費方式。
四、乙方的權(quán)利和義務
1.乙方經(jīng)過對甲方公司業(yè)務整體了解后，填寫相應登記表格，辦理交費手續(xù)。取名設計師開始正式工作后，中途不退費。
2.為達到最佳效果，建議具有決定權(quán)人能夠親自前來，并清楚表達希望和要求，以便雙方有效溝通。
3.如時間允許，建議乙方留出足夠時間，以便甲方能夠更好地構(gòu)思與創(chuàng)作。領(lǐng)取方案時，請帶來全額交費收據(jù)證明。
4.乙方收到方案后如有問題，應于一周內(nèi)及時反饋信息，過期甲方則按新業(yè)務對待。
5.凡老客戶，如再與本公司有業(yè)務接觸時，本公司將優(yōu)先予以安排。
五、本協(xié)議一式兩份，待雙方簽字、蓋章后即可生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司委托合同7
委托人： （下稱甲方）
受托人： （下稱乙方）
借款人： （下稱丙方）
經(jīng)三方友好協(xié)商，就委托貸款事宜達成如下協(xié)議：
一、甲方一次性向乙方提供人民幣 的資金，并委托乙方一次性貸給丙方、
二、貸款期限為 月、（從 起至 止）
三、貸款利率：
四、甲方將委托的資金撥入乙方在 銀行開立的 賬戶內(nèi)，乙方將根據(jù)甲方的委托將款項撥至丙方指定的賬戶、
五、丙方同意向乙方支付委托金額的'0、6%作為委托貸款手續(xù)費，于乙方撥款前由丙方一次性支付、
六、貸款用途為流動資金、
七、借款償還：本貸款屬委托性貸款，丙方不得以任何理由要求展期、丙方保證按本協(xié)議所規(guī)定的借款期限償還貸款本金及利息、本貸款可以提前歸還但需一周前書面通知甲方、乙方、
八、丙方歸還貸款時，應將款項劃至乙方在 銀行 開立的 賬戶、乙方收到資金后將款項劃至甲方在 銀行 開立的 賬戶內(nèi)、
九、風險責任：本貸款本息收回風險由甲方承擔，乙方負責監(jiān)督貸款使用和按期收回貸款本息、
十、本協(xié)議適用中國法律并根據(jù)該法進行解釋、
十一、本協(xié)議從三方簽字之日起生效，至丙方還清本息時即自動失效、本協(xié)議正本叁份、
甲方： 乙方： 丙方：
（公章） （公章） （公章）
代表簽字： 代表簽字： 代表簽字：
公司委托合同8
甲方： 代表人： 乙方代表人：
甲乙雙方遵循平等自愿，誠實信用，公平合法的原則，按照國家和地方政府有關(guān)勞動人事政策規(guī)定，就甲方委托乙方代理招工派遣事務，經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議。
一 、合作事項
經(jīng)雙方協(xié)商一致同意乙方在甲方合作企業(yè)委托之下從事漢中地區(qū)招聘事宜 。
二、合作基本條件
1、甲方是由當?shù)厥∈袆趧有姓块T批準，經(jīng)各企業(yè)委派合作，具有協(xié)助就業(yè)服務和人才資質(zhì)的服務機構(gòu);
2、甲乙雙方必須按照本協(xié)議約定誠信履行各自義務，違約不履行義務的要承擔相應的法律責任和經(jīng)濟責任;
3、甲方保證委托代理事項符合國家和地方法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，并負責向乙方及時提供所需的相關(guān)資料，乙方負責認真及時辦理甲方委托招聘各項事務。
三 、本協(xié)議期限為六個月，在本協(xié)議有效期內(nèi)甲方不得在漢中所轄區(qū)開設以甲方為首的代理分支機構(gòu)，只能授權(quán)于乙方發(fā)展所轄區(qū)開設以甲方為首的'分支機構(gòu)從事招聘事項.
四、委托服務事項
1、授權(quán)乙方用甲方的資質(zhì)招聘務工人員，以供甲方為招工人員提供給正規(guī)企業(yè)職位;
2、乙方將招聘人員真實身份信息及聯(lián)系方式提供給甲方;
3、乙方將招聘人員按甲方委派地點輸送并上崗;
五、招工返費的支付
1、根據(jù)乙方招聘被錄用并上崗人員滿一個月為依據(jù)，返費標準按甲乙雙方簽定《委托返費協(xié)議》內(nèi)載明的返費金額為準，因所招聘人員的自身原因未能上崗的，甲方不支付返費;乙方所招聘人員已經(jīng)被錄用并上崗但未滿一個月因企業(yè)清退或開除的，須有甲方和企業(yè)及時通知與乙方，并告知乙方被清退或開除的原因以及正當理由，如不告知或無正當理由乙方視為不知情，甲方必須支付《委托返費協(xié)議》內(nèi)注明的返費金額;
2、支付方法 ，按甲乙雙方簽定的《委托返費協(xié)議》內(nèi)注明的價格金額以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給乙方法人指定的賬戶。
六、違約責任
1、乙方未經(jīng)甲方同意，不得以任何理由擅自收取務工人員任何費用，一旦違反甲方有權(quán)利單方終止此協(xié)議;
2、甲乙雙方違約且給守約方造成經(jīng)濟損失的，違約方必須按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)實際情況補償守約方相應的經(jīng)濟損失;
3、乙方所招聘的人員因自身原因不符合企業(yè)錄用條件導致不能上崗就業(yè)的，甲方不支付乙方費用，也不承擔如何責任;
4、考核期為兩個月一次，若乙方在此協(xié)議有效期內(nèi)未能輸送有效務工人員，則不再續(xù)簽協(xié)議。
本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商補充附件與協(xié)議具有同等法律效力，協(xié)商解決不成可向所在地人民法院提起訴訟。
本協(xié)議一式兩份，簽字章后生效，甲乙雙方分執(zhí)具有同等法律效力
甲方：
蓋章
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
公司委托合同9
委托單位：xx法定代表人：xx
受委托人：姓名：xx，工作單位：xx職務：xx，職稱：xx
姓名：xx，工作單位：xx職務：xx，職稱：xx
現(xiàn)委托上列受委托人在我單位與xx因xx糾紛一案中，作為我方訴訟代理人。
代理人x的代理權(quán)限為：xxx
代理人x的代理權(quán)限為：xxx
委托單位：xx(蓋章)法定代表人：xx(簽名)
x年xx月xx日
公司委托合同10
委托方：（以下簡稱甲方）
通訊地址：
聯(lián)系電話：
受托方：（以下簡稱乙方）
通訊地址：
聯(lián)系電話：
鑒于：
1、甲、乙雙方已按《中華人民共和國公司法》之規(guī)定組建了有限責任公司。
2、乙方系一家具有一定社會知名度，為消費者廣為認可的____企業(yè)，在____方面有豐富的管理經(jīng)驗。
3、甲方有意將對____有限公司的管理委托乙方行使，而乙方有意受托接受管理。
經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，達成如下條款，供雙方信守：
一、委托事項
甲、乙雙方組建的____有限公司為從事____的企業(yè)。為發(fā)揮乙方優(yōu)勢，甲方?jīng)Q定將對公司的經(jīng)營管理事務委托乙方行使。乙方表示接受甲方的委托，依法依約行使管理權(quán)利，使雙方投資的公司盡快步入正常軌道，并最終促使利潤最大化。
二、委托事項范圍
1、公司的日常經(jīng)營管理及對外事務。
2、公司的管理人員選聘及業(yè)務培訓。
3、收集產(chǎn)品信息及組織貨源。
4、公司日常經(jīng)營管理中的其它事項。
三、雙方權(quán)利、義務
甲方：
1、按約交付管理標的'，尊重受托方的管理。
2、對受托方的正常活動予以支持和配合，作好相關(guān)協(xié)助。
3、不定期對乙方的管理活動進行監(jiān)督與評估，并將發(fā)現(xiàn)的問題及時通報乙方，以便落實整改。
4、當乙方的管理活動嚴重影響公司形象及經(jīng)營活動時，甲方有權(quán)制止。
5、按約定支付管理費用。
乙方：
1、在受托范圍內(nèi)依法管理企業(yè)，遇到受托不明事項時，應及時與甲方溝通，以便妥善處理。
2、在受托范圍內(nèi)自主從事管理活動，不受甲方干涉。
3、每月將經(jīng)營管理情況向甲方予以通報，以便甲方及時掌握公司經(jīng)營狀況。
4、按照雙方約定，收取管理費用。
四、委托管理期限
委托管理期限暫定____年，自____有限公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起。
五、管理費用的支付
1、鑒于第一年是公司開辦、策劃運作的關(guān)鍵階段，投入精力較大，乙方的委托管理費用可以分兩個步驟收取：
（1）在運作初期，乙方可先行收取____萬元人民幣的委托管理費用。
（2）在確保公司第一年贏利的基礎上，乙方還可以收取當年凈利潤的____%作為委托管理費用。
2、從第二年開始，在確保公司贏利的基礎上，委托管理費用收取辦法為：
（1）公司的凈資產(chǎn)收益率在____%（含）以內(nèi)，乙方可以收取營業(yè)額的____%作為委托管理費用。
（2）凈資產(chǎn)收益率在____（含）范圍內(nèi)，超過____%部分乙方按____%收取委托管理費用。
（3）凈資產(chǎn)收益率在____（含）范圍內(nèi)，超過____%部分乙方按____%收取委托管理費用。
（3）凈資產(chǎn)收益率在____（含）范圍內(nèi)，超過____%部分乙方按____%收取委托管理費用。
（5）凈資產(chǎn)收益率在____%，超過____%部分乙方按____%收取委托管理費用。
六、違約責任
因乙方不適當管理給公司經(jīng)營造成損失的，乙方應依法按實際損失承擔賠償責任。
七、爭議的解決
因履行本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向____人民法院提起訴訟處理。
八、簽署及生效
1、本合同一式____份，各方各執(zhí)____份。
2、本合同在各方代表簽字及蓋章后生效。
甲方：
法定代表人：
簽訂時間：____年____月____日
乙方：
法定代表人：
簽訂時間：____年____月____日
公司委托合同11
甲方：_______________________
法定代表人： ________________
住所：_______________________
乙方：_______________________
法定代表人：_________________
住所：_______________________
甲方為了提高事務所知名度，規(guī)劃統(tǒng)一各種與事務所相關(guān)的形象，達到社會的更高認知，獲得更廣泛的公信力。現(xiàn)在平等協(xié)商的基礎上，特委托乙方對甲方的企業(yè)形象進行設計，達成如下協(xié)議：
第一條 期限本合同的履行期限為______年____月____日至______年______月____日。
第二條 內(nèi)容乙方為甲方進行企業(yè)形象設計，包括如下內(nèi)容：
1.企業(yè)標志：企業(yè)的標志;
2.企業(yè)名稱標準字：企業(yè)的正式名稱，以中文及英文兩種定名;
3.品牌標準字，代表企業(yè)產(chǎn)品的品牌，以中文及英文兩種設計;
4.企業(yè)的標準色;
5.企業(yè)標語：對外宣傳公司的特長、業(yè)務、思想等要點的標語，以中文及英文兩種設計;
6.專用字體：公司主要使用的文字(中文、英文)、數(shù)字等專用字體;
7.公司證件：徽章、工作證、名片、旗幟等;
8.文具類：公司專用的信封、信箋、各種表格、文件袋、筆記本等;
9.符號類：各種公司招牌、建筑物的外觀、霓虹燈、大門、入口標志等;
10.廣告類：各種報紙、雜志、宣傳卡、招貼、年歷、廣播、電視、POP廣告等;
11.商品包裝類：各種紙盒、紙袋、購物包、皮箱、容器包裝、包裝紙等;
12.交通用具類：各種業(yè)務用車、運貨車等企業(yè)的各種車輛等;
13.服裝類：男女制服、工作服、臂章、工作帽、領(lǐng)帶等;
14.法律文書格式類：各種法律文書的字體、格式等;
15.其他：櫥臺、家具、餐具、煙灰缸、壁飾等;
16.人員素質(zhì)類：管理人員的言行、工作人員的言行、勤務態(tài)度、待客態(tài)度等;
17.雙方另有約定的內(nèi)容：______________________________
第三條 收費
1.本合同根據(jù)雙方協(xié)定，合同總價為_____________元。
2.付款方式：
(1)第一次支付時間為：__________年________月________日甲方應當向乙方支付________元，占總額的_______%。
(2)第二次支付時間為：__________年________月________日甲方應當向乙方支付________元。
3.支付形式：
所有款項為__________方式支付。
第四條 甲方的權(quán)利和義務
1.甲方應當及時向乙方提供制作企業(yè)形象設計方向的有關(guān)資料，及時向乙方說明自己想達到的相關(guān)要求。
2.甲方應按本合同向乙方按時支付費用，乙方完成所有工作后，甲方應當向乙方一次付清所有款項。
3.在合同履行過程中，如果甲方要求停止制作應及時通知乙方，乙方已收的前期費用不予退回，對本階段已發(fā)生的工作量，甲方應給予補償。
4.甲方有權(quán)對乙方的工作進度予以具體了解，并經(jīng)常性檢查乙方的工作進度。
5.甲方在認為乙方提供的方案不合理、不具操作性的前提下，有權(quán)不支付相關(guān)費用。
第五條 乙方的'權(quán)利和義務
1.乙方應當誠實履行合同，積極與甲方聯(lián)系，設計方案應得到甲方的書面認可。
2.乙方應當在本合同簽訂之日起______日內(nèi)，即______年____月____日向甲方提供初步方案，否則視為違約。
3.乙方在簽訂本合同時，已經(jīng)充分明白合同文件中的所有條款，乙方的方案須符合甲方的實際，方案必須具有聯(lián)系性和實際可操作性，否則視為乙方違約。
4.乙方負有經(jīng)常向甲方匯報工作的義務，乙方在向甲方提供初步方案后，不得再進行任意更改，除非經(jīng)甲方書面同意。
5.乙方應當保證在合同簽訂之日起______月內(nèi)向甲方提供具體方案的策劃人員的相關(guān)名錄和以前設計過的成功案例，相關(guān)名錄遞產(chǎn)給甲方后不得再變故，除非經(jīng)甲方書面同意。
6.乙方應保證該方案符合甲方的業(yè)務范圍和特色，乙方所提供的方案和設計應沒有任何糾紛和權(quán)利瑕疵，否則乙方應承擔全部責任并向甲方賠償損失。
第六條 合同的解除、終止、變更
1.本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可予以變更，解除和終止。
2.本合同單方解除的，應提前______個月通知對方，并應承擔相應的損失。
第七條 違約責任
1.甲方不向乙方按時支付相關(guān)費用，應除支付約定價款外，另行向乙方支付違約金________元。
2.乙方不按時向甲方提供設計方案，應向甲方支付違約金________元;擅自更改確定的初步方案，更換相關(guān)策劃人員也視為違約，應償付違約金______元。
本合同一式4份，其中正本2份，甲乙方各執(zhí)1份；副本2份，送市房管局、工商局備案。
出租方：（蓋章）
承租方：（蓋章）
法定代表人：（簽名）
法定代表人：（簽名）
委托代理人：（簽名）
委托代理人：（簽名）
合同有效期限： 至 年 月 日
公司委托合同12
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，在平等互利的基礎上，甲方委托乙方維護公司計算機網(wǎng)絡達成以下條款：
一、服務細則
1、服務范圍
臺式計算機
激光打印機、針式打印機、噴墨打印機
電腦顯示器
網(wǎng)絡集線、交換設備
其他疑難問題
2、服務地點
乙方服務地址（包含取件、送件、維修）
公司辦公地點
3、服務時間
服務時間為____年____月____日到____年____月____日，除國家規(guī)定節(jié)假日外，每周一至周五上午____：____至下午____：____。提供免送維修服務。
客戶免送維修服務響應時間為4小時，響應時間的計算是從本公司接到客戶的維修通知開始，到本公司維修人員開始與客戶聯(lián)系止。
自維修人員開始與客戶聯(lián)系起至本公司維修人員到達服務地點止，其中所用時間即是到達現(xiàn)場時間，最低限度48小時內(nèi)到達。
4、服務條款
現(xiàn)場取機或現(xiàn)場維修，本公司維修人員將前往服務地點維修或取機返回維修。
本公司將有專職維修人員提供每月一次的現(xiàn)場例行檢查維修。
維修過程中，對出現(xiàn)故障的設備進行檢測并加以修理，本公司將提供一切必要的勞務、零件和材料，保障客戶的設備正常工作。如果，需要更換零件，則用新的或與原件相當?shù)牧慵τ谛蘩碣M用超過設備現(xiàn)有估價____%的需征得客戶同意。
在尋求永久的解決辦法之時，可能會提供暫時的應急措施供客戶采用。
如果本公司決定需要額外零件或資料，就將設備取回公司維修部重新修理，
本公司將根據(jù)客戶的維修設備提供維修過程中的備件，若出現(xiàn)備件短缺則有客戶協(xié)助解決，本公司不承擔必須提供備件的責任。
二、客戶責任
1、客戶應按照正確操作方法， 正常使用電腦。
2、如果客戶計算機、計算機網(wǎng)絡發(fā)生故障，需要本公司提供更換配件，在保修期內(nèi)，本公司將免費保修。在保修期外，本公司將以更換配件的`成本價向客戶收費。
3、在安裝維護中客戶應提供方便，配合本公司維修人員正常工作。
4、對電腦及外部設備中存儲的重要文件數(shù)據(jù)，客戶應有備份，妥善保存。
5、客戶在要求免送維修服務之前，應執(zhí)行產(chǎn)品操作手冊中具體規(guī)定的所有自測和檢修步驟，以書面形式提供產(chǎn)品機型號，序列號，目前故障表現(xiàn)以及其他有關(guān)故障情況。
6、本公司維修人員有權(quán)接觸和使用認為維修產(chǎn)品所必需的一切信息和設備。
7、客戶要向本公司維修人員提供操作配件和消耗品，如紙，磁盤，色帶，卡片，格式化磁盤，以及客戶正常操作中會用到的其他類似用品。
三、服務限度
1、功能性清潔，除非產(chǎn)品享受服務規(guī)定的有關(guān)功能性清潔或表面清潔工作，否則，凡涉及清潔，定期保養(yǎng)有關(guān)問題的工作，均不包含在本公司的服務內(nèi)。
2、軟件和網(wǎng)絡支持，除非產(chǎn)品享受服務規(guī)定的有關(guān)軟件或與網(wǎng)絡有關(guān)問題的維修工作，否則均不包含在本公司的服務內(nèi)。
3、過期產(chǎn)品，已過特定支持時間的過期產(chǎn)品不包括在客戶免送維修服務范圍內(nèi)。
4、所有象地震，火山、洪水、火災等不可抗力引起的設備不能正常工作不包含在本公司客戶免送維修服務范圍內(nèi)。
5、消耗類產(chǎn)品，如噴墨打印頭，硒鼓，電池，繪圖筆，紙張等，無配件類產(chǎn)品，如無器件類，連接件，電纜，外接直流變壓器等。
6、所有人為因素引起的使用不當，比如雜物進入機內(nèi)，不包含在客戶免送維修范圍內(nèi)。
四、收費標準
1． 工作站￥____元/臺/月。
工作站數(shù)量____臺。
合計：￥____元
2、打印機￥____元/臺/月
打印機數(shù)量：____臺。
合計：￥____元
3、總價：￥____元
五、付款方式
客戶自服務協(xié)議簽字生效之日起，向本公司付款，以____個月一計，一次付清。
甲方代表：
乙方代表：
甲方蓋章：
乙方蓋章：
簽定時間：
簽定時間：
公司委托合同13
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_________
委托代理人：___單位：___住所地址：____聯(lián)系電話：_____
承包方（以下簡稱乙方）：_________
法定代表人：__注冊地址：___聯(lián)系電話：_____
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條工程概況
1、1工程地點：___市____區(qū)（縣）____路____號____樓____室。
1、2住房結(jié)構(gòu)：___房型___房______廳___套，施工面積____平方米。
1、3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：
（1）乙方包工、包全部材料
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料
（3）乙方包工、甲方包全部材料
1、4總價款：___元，大寫（人民幣）：____。其中：材料費：___，人工費：__，管理費：___，設計費：___，垃圾清運費：____，稅金：____，其他費用：___。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
1、5工程期限____天；開工日期____天____月___日；竣工日期____天___月____日；
1、6工程內(nèi)容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。
第二條施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第三條材料供應
3、1按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；
3、2按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。
第四條工程質(zhì)量
4、1本工程執(zhí)行____（填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程）、____（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
4、2本工程由___方設計施工方案。
4、3甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。4、4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、5在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
4、6施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由___部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責。
第五條工程驗收
5、1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：___。乙方應提前___天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；
5、2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見附表九：工程結(jié)算單）；
5、3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。
第六條工程款支付方式
6、1雙方約定按下列第___種方式支付工程款：
（1）本合同簽訂后，開工前____至___日，甲方支付相當于總價款____%的工程款；
（2）完成____%的工程量之日后的___日內(nèi)，甲方支付相當于總價款___%的工程款；
（3）竣工驗收后___日內(nèi)，甲方支付相當于總價款____%的工程款。
（4）竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款____%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
6、2因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6、3雙方款項往來，均應出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。
6、4竣工驗收合格后，甲方有權(quán)留取相當于工程總價款的____%的保修基金。竣工驗收合格后___年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
第八條工程監(jiān)理
8、1本工程甲方委托監(jiān)理，應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。
8、2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務的事件時，總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。
8、3為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：
9、1甲方在開工日期____天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
9、2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式___份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_____元由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
9、3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協(xié)議條款內(nèi)約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務：
10、1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10、2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。
10、3乙方代表易人，乙方應于易人前____天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務。
第十一條甲方工作
11、1甲方應在開工前____天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明___份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
11、2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
11、3如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)，并承擔有關(guān)費用。
11、4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù)；
11、5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；
11、6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條乙方工作
12、1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；
12、2嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
12、3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；
12、4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
12、5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
12、6指派___為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。
12、7乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十三條工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。
第十四條工期延誤
14、1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化或設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
14、2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。14、3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
14、4因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第十五條違約責任
15、1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失；
15、2未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
15、3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失；
15、4由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方___元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。
15、5由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延；
15、6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。
15、7甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。
15、8乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
第十六條合同的變更和解除
17、1合同經(jīng)雙方簽字（在有形市場簽訂的'合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
17、2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
第十七條垃圾清運
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的____地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）___元（此費用不在工程價款內(nèi)）。
第十八條聲明及保證
甲方：
18、1甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18、2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18、3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18、4甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
18、1乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18、2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18、3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18、4乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第二十條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在____天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條通知
21、1根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
21、2各方通訊地址如下：______。
21、3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條爭議的處理
22、1本合同受___國法律管轄并按其進行解釋。
22、2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決：（1）提交___仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。
第二十三條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第二十四條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年，自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份，雙方各執(zhí)___份，具有同等法律效力；合同副本___份，送____留存一份。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
委托代理人（簽字）：___法定代表人（簽字）：___
_______年____月____日______年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：________
公司委托合同14
甲方(委托人)：
乙方(受托人)：
簽訂時間： 年 月 日
簽訂地點：
甲方(委托人)：
法定代表人(或負責人)：
住 所 地：
電 話：
傳 真：
電子信箱：
通訊地址：
郵政編碼：
開戶銀行：
賬 號：開戶銀行地址：
乙方(受托人)：
法定代表人(或負責人)：
住 所 地：
電 話：
傳 真：
電子信箱：
通訊地址：
郵政編碼：
開戶銀行：
賬 號：
開戶銀行地址：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)共同協(xié)商，就甲方委托乙方管理相關(guān)事項簽訂本合同，并共同遵守。
1. 委托管理事項的內(nèi)容、范圍和具體要求
1.1 委托管理事項的內(nèi)容。
1.2 委托管理事項的范圍。
1.3 委托管理事項的具體要求。
2. 委托管理權(quán)限
乙方管理委托事項的權(quán)限： 。
3. 委托管理標的交付時間及交付方式
3.1 委托管理標的交付時間：
3.2 委托管理標的交付方式：。
4. 委托管理期限
委托管理期限為 ，自 年 月 日時起至 年 月 日止。 本合同約定的委托管理期限屆滿，雙方的權(quán)利義務自行終止。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得再行管理委托事項。
5. 報酬及支付方式
5.1 乙方管理委托事項的報酬總計為：人民幣元(大寫： 圓整)。
5.2 甲方在收到乙方開具的符合財務、稅務規(guī)定的票據(jù)后，按合同約定，應向乙方支付管理委托事項的報酬。
5.3 報酬的支付，雙方約定采用以下第
(1)一次總付： 元，甲方于 年 月 日前一次付清本合同約定的報酬總額：人民幣 元(大寫： 圓整)。
(2)分期支付：
①本合同簽訂之日起 個工作日之內(nèi)，甲方向乙方支付報酬總額的 %，即：人民幣 元(大寫： 圓整);
②本合同約定的委托管理事項完成后 個工作日之內(nèi)，甲方向乙方支付報酬總額的 % ，即：人民幣 元，(大寫： 圓整)。
(3)其他方式： 。
5.4甲方付款方式為：□現(xiàn)金□支票□匯款□銀行轉(zhuǎn)賬□其他 。
6. 費用及支付方式
6.1 乙方管理委托事項的費用包含：(提示：請根據(jù)合同的具體情況在此處列明乙方在管理委托事項過程中可能會產(chǎn)生的各項費用。如：乙方的差旅費、食宿費、評估費、公證費、資料費等與管理委托事項有關(guān)的其他一切費用。)
6.2 乙方管理委托事項的費用的支付，雙方約定采用以下第種方式：
(1)該費用總額為 元，由甲方在本合同簽訂之日一次性支付乙方，由乙方包干使用。
(2)該費用雙方預估為 元，乙方在發(fā)生費用前，報經(jīng)甲方同意后由乙方墊付，待委托事項辦理完畢之日起 日內(nèi)，由甲方根據(jù)乙方提交的相關(guān)符合財務規(guī)定的票據(jù)支付給乙方。
(3)該費用由乙方自行承擔，甲方除按本合同約定向乙方支付報酬外，不再向乙方支付任何費用。
7. 甲方權(quán)利和義務
7.1 甲方應按約定向乙方交付委托管理的標的，尊重乙方在委管理權(quán)限范圍內(nèi)的管理活動。
7.2甲方應當真實、詳盡、及時地向乙方披露與委托管理事項相關(guān)的具體情況，提供與委托管理事項有關(guān)的文件及其它材料。
7.3 甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定完成委托管理事項。
7.4 甲方有權(quán)要求乙方及時報告委托管理事項的進展情況，并提出意見和建議。
7.5 甲方有權(quán)不定期對乙方的管理活動進行監(jiān)督與評估，并將發(fā)現(xiàn)的問題及時通報乙方并要求乙方限期整改。
7.6 甲方有義務按照合同約定的時間和金額支付乙方的報酬及費用。
8. 乙方權(quán)利和義務
8.1 乙方應當充分運用自己的專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，盡心盡職地根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定以及本合同的約定處理委托管理事項，最大限度地維護甲方的合法權(quán)益。
8.2 乙方應當按照甲方的要求管理委托事項，未經(jīng)甲方同意不得擅自變更委托管理事項或者超越委托管理權(quán)限管理委托事項。
8.3 乙方應當在委托權(quán)限和期限內(nèi)親自處理委托事項，未經(jīng)甲方書面同意不得轉(zhuǎn)委托給任何第三方。
8.4 乙方應當按照甲方的要求，及時向甲方報告委托管理事項的進展情況，對甲方了解委托管理事項情況的正當要求，應當盡快給予答復。
8.5 應甲方要求，就本合同所涉事項及相關(guān)信息，乙方應當保守秘密;未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得對任何第三方進行披露。
8.6 乙方處理委托管理事項取得的收益應當按照約定交付給甲方。
8.7 乙方有權(quán)按照合同約定獲得報酬和相關(guān)費用。
8.8 乙方在委托管理事項處理完畢或者委托期限屆滿后，應按甲方要求將管理委托事項涉及的相關(guān)的資料和財物移交甲方。
8.9 乙方不得利用委托管理事項，損害甲方利益。
9. 管理委托事項取得的收益
甲乙雙方就乙方管理委托事項取得的收益，約定采取以下第 條方式履行：
9.1乙方按下列內(nèi)容將管理委托事項所取得的收益交付給甲方：
9.1.1交付時間：
9.1.2 交付地點：。
9.1.3交付方式：
9.2 其他方式：
10. 驗收
10.1 乙方完成委托管理事項后，須經(jīng)甲方確認是否符合甲方要求或者本合同約定，經(jīng)確認符合約定的，則乙方委托管理事項完成。
10.2 乙方辦理或完成的委托管理事項不符合甲方要求或者本合同約定的，應當在 個工作日內(nèi)采取補救措施。如采取的補救措施仍不符合甲方要求或者本合同約定，或者委托管理事項無法采取補救措施的，甲方有權(quán)單方解除本合同，乙方應承擔由此產(chǎn)生的責任。
11. 違約責任
11.1 甲方無正當理由未按照合同約定支付相關(guān)報酬或費用給乙方的，每逾期一日，按照應付款項的同期銀行貸款利率向乙方支付違約金。
11.2乙方辦理或完成的委托管理事項不符合甲方要求或者本合同約定的，應按照本合同第5.1條約定的報酬總額的 %向甲方支付違約金。
11.3 乙方在管理委托事項過程中，有下列情形之一的，乙方應按照本合同第5.1條約定的報酬總額的 %向甲方支付違約金，對甲方超出違約部分的損失，乙方應承擔賠償責任：
11.3.1 乙方擅自轉(zhuǎn)委托的。
11.3.2 乙方擅自變更委托管理事項的。
11.3.3 乙方超越委托權(quán)限管理委托事項的。
11.3.4 乙方在委托管理期限屆滿后，未經(jīng)甲方同意管理委托事項的。
11.3.5 乙方利用委托管理事項，損害甲方利益的。
11.4 除本合同另有約定外，任何一方違約的，違約方應向守約方支付違約金元，若違約金未能彌補守約方損失的，違約方還應承擔賠償責任。
12. 合同的變更與解除
12.1 本合同履行期間，經(jīng)協(xié)商一致，甲乙雙方可以變更本合同的'相關(guān)條款。
12.2 出現(xiàn)以下情形之一，甲乙雙方可以解除本合同：
12.2.1 雙方協(xié)商一致。
12.2.2 法律規(guī)定或者本合同約定的其他可以解除合同的情形。
12.3 出現(xiàn)以下情形之一的，甲方有權(quán)解除本合同：
12.3.1乙方不履行或者不完全履行本合同約定，經(jīng)甲方要求乙方采取整改或補救措施后，仍不符合合同約定的。
12.3.2乙方將委托管理事項全部轉(zhuǎn)讓給第三方承擔的。
12.3.3 乙方無正當理由，未履行委托管理事項持續(xù)5個工作日以上的，并在甲方要求時限內(nèi)仍未改正的。
12.3.4乙方利用委托管理事項，損害甲方利益的。
12.4 如甲方無正當理由不按照本合同約定支付報酬，并在乙方要求的時限內(nèi)仍未支付的，乙方有權(quán)書面通知甲方后解除合同。
13. 通知及送達
13.1 雙方在履行本合同過程中發(fā)出的全部通知，均須采取書面形式，送達地址為雙方在本合同上填寫的地址。
13.2甲方為履行本合同的指定聯(lián)系人為：，聯(lián)系電話為： ;乙方為履行本合同的指定聯(lián)系人為： ，聯(lián)系電話為： 。
13.3 任何一方的地址或聯(lián)系人發(fā)生變更時，須在變更前日以書面形式通知對方。因遲延通知而造成的損失，由過錯方承擔責任。
14. 爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方住所地人民法院起訴。
15. 合同生效及其他
15.1 本合同一式甲方持份，乙方持具有同等法律效力。
15.2 本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日生效。
15.3 本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決或簽訂書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，補充協(xié)議與本合同不一致的以補充協(xié)議為準。
15.4 本合同附件是合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。
15.5 其他約定事項：
(簽字頁無正文)
甲方(蓋章)：
法定代表人：(簽字)
委托代理人：(簽字)
乙方(蓋章)：
法定代表人：(簽字)
委托代理人：(簽字)
年 月日
年 月 日
公司委托合同15
原告楊林，男，1966年5月20日出生，漢族，湘潭市人，住湘潭市岳塘區(qū)五里堆晏家塘115號。
委托代理人陳暉，女，1972年3月26日出生，漢族，長沙市人，住長沙市芙蓉區(qū)蔡鍔中路2號12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司，住所地：廣州市天河區(qū)體育西路維多利廣場a座1803號。
法定代表人朱芙蓉，該公司總經(jīng)理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司委托合同糾紛一案，于__年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭，于__年9月15日公開開庭進行了審理，書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司經(jīng)本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告楊林訴稱： 年 月 日與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》;根據(jù)約定，原告于7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據(jù)》確認了與原告的加盟合作關(guān)系，并對原告開具了《授權(quán)書》，授權(quán)原告與步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟經(jīng)營的需要完成了全部籌備工作，包括依《授權(quán)書》通過代理人有償取得了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)后，卻突然接到步步高華隆店通知：被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權(quán)，并授權(quán)另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告，被告承認了上述行為，卻沒有給原告終止加盟關(guān)系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權(quán)益，請求法院判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案的訴訟費。
原告楊林為支持其訴訟請求，向法庭提交以下證據(jù)：
1、 被告單位注冊登記資料，證實被告主體資格;
2、 年 月 日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》，證實原、被告之間的加盟合作關(guān)系;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》，證實原告匯款的依據(jù);
4、工商銀行匯款單，證實原告依證據(jù)2的約定向被告賬戶匯入100 000元;
5、 年 月 日被告出具的《收款收據(jù)》，證實被告確認了和原告的加盟合作關(guān)系;
6、被告開具的《授權(quán)書》，證實被告確認了和原告的加盟合作關(guān)系，確定了加盟經(jīng)營的位置;
7、原告和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》，證實原告依證據(jù)2、6已經(jīng)完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權(quán)書》，證實被告無故終止和原告的加盟合作關(guān)系，又授權(quán)另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司書面辯稱：《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，原告要求繼續(xù)履行合同的要求不符合實際。答辯人有權(quán)單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據(jù)材料。
以上證據(jù)被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司沒有到庭質(zhì)證，因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經(jīng)過，因此本院對上述證據(jù)1-8的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認。
根據(jù)以上認定的證據(jù)，以及原告的陳述和被告的書面答辯意見，本院認定以下事實：
年 月 日，原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》一份，原告依《確認單》之規(guī)定向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據(jù)》，隨即被告對原告又開具了《授權(quán)書》。原告持被告公司的《授權(quán)書》辦理了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)。但此后，步步高商業(yè)連鎖股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授權(quán)書》給另一加盟商，終止了原告所持有的《授權(quán)書》的法律效力。經(jīng)原告到步步高商業(yè)連鎖股份有限公司核實，了解到被告在沒有和原告解除加盟關(guān)系的前提下，單方取消了對原告的授權(quán)，終止了和原告的加盟合作關(guān)系，重新對另一加盟商出具了《授權(quán)書》，原告對此向被告提出異議，但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起訴，提出如訴稱之請求。
本院認為， 年 月 日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的名稱，但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數(shù)量，具備合同成立的基本要件，同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款，原告只能表示全部同意或者不同意，《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式，要約到達受要約人時生效，承諾到達要約人時生效，承諾生效時合同成立，該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元，被告認可了雙方的`加盟關(guān)系，且原告為履行合同完成了基本準備工作，應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，與本案實際情況不符，被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規(guī)定，當事人協(xié)商一致，可以解除合同;第九十四條規(guī)定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同，但被告未提供證據(jù)證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規(guī)定，對解除合同有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)確認解除合同的效力。因此，被告辯稱其依據(jù)《確認單》中的約定，有權(quán)單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。經(jīng)本院審查，《確認單》中對此約定的內(nèi)容為：“在簽訂此合作確認單后一個月，被告若無法與原告確認最終合作事宜，則無條件全額無息退還首批貨款給原告。”該條款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權(quán)利的條款，該條款與《合同法》第四十條的規(guī)定相悖，該條款為無效條款，對原告沒有約束力，故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當理由終止加盟合作關(guān)系、撤銷授權(quán)的行為已構(gòu)成違約，原告請求判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，判決如下：
原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司雙方于 年 月 日簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效，被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司在本判決生效之日起繼續(xù)履行合同。
案件受理費100元，由被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。
審 判 長 過 偉 國
審 判 員 雷 達
人民陪審員 傅 旭 光
年 月 日
代理書記員 ___
【公司委托合同】相關(guān)文章：
公司委托合同10-20
公司委托合同10-18
【精】公司委托合同03-24
關(guān)于公司委托合同03-05
公司委托合同【熱門】04-02
公司委托合同【精】03-18
公司委托合同【熱】03-18
【熱】公司委托合同03-18
公司委托合同【薦】03-16
公司委托合同本09-22