（精品）定做委托承攬加工合同19篇
在當今不斷發(fā)展的世界，能夠利用到合同的場合越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編整理的定做委托承攬加工合同，希望能夠幫助到大家。
定做委托承攬加工合同1
承攬方：____________________________________
定作方：____________________________________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.雙方在工作期間，如發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)及時通知對方并商討修改意見。若一方在規(guī)定時間內(nèi)未得到回復(fù)，有權(quán)暫停工作并及時通知對方，由此造成的損失由對方承擔賠償責任。
2.承攬方在接受工作委托時，應(yīng)嚴格遵守定作方的保密要求。未經(jīng)定作方許可，承攬方不得保留任何技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五 條價格或報酬的確定遵循國家或主管機構(gòu)的規(guī)定，并且在沒有相應(yīng)規(guī)定的情況下，雙方當事人可以商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方在按照合同規(guī)定的期限驗收承攬方完成的工作前，有責任要求承攬方提供必要的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明。對于那些在短期內(nèi)難以檢驗出質(zhì)量缺陷的定作物或項目，雙方應(yīng)當協(xié)商并在合同中約定保證期限。在保證期限內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)問題，除非是由于定作方的不當使用或保管而導(dǎo)致質(zhì)量問題，否則承攬方有責任負責修復(fù)或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中。
第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限__________________________________________________________
第十一條 其他約定__________________________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；仍不符合合同規(guī)定的。
2、合同規(guī)定若是交付定制物品或完成工作的數(shù)量低于所約定的，定制方仍需求，須依照實際缺少的'數(shù)量補足，并且補足部分應(yīng)按延遲交付處理；如果少交或延期交付的部分定制方不再需要，承攬方應(yīng)當對由此導(dǎo)致的損失進行賠償。
3、如果未按照合同規(guī)定進行包裝的定制產(chǎn)品需要進行返修或重新包裝，承攬方應(yīng)負責返修或重新包裝，并承擔相應(yīng)的費用。如果定作方不要求返修或重新包裝并要求賠償損失，承攬方應(yīng)支付定作方超出合格包裝物價值的部分作為賠償。如果由于包裝不符合合同規(guī)定而導(dǎo)致定制產(chǎn)品毀損或喪失，承攬方應(yīng)對此承擔賠償責任。
4、逾期交付定制物品（包括返修、更換、補交等），應(yīng)向定制方支付違約金 ____ 元；若合同中未明確規(guī)定，則按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定計算，根據(jù)逾期交付部分的總價款金額向定制方支付違約金。如果根據(jù)酬金計算，每延期一天，應(yīng)向定制方支付逾期交付部分酬金總額的千分之一作為違約金。未經(jīng)定制方同意的提前交付定制物品，定制方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、當非物理交付的定制產(chǎn)品與合同規(guī)定不符時，若定制方暫時代為保管，則應(yīng)向定制方支付實際支付的保管和維護費用。
7、在進行代運或送貨的過程中，如果定制的物品被錯誤地發(fā)送到了錯誤的目的地或接收單位（個人），除了依照合同規(guī)定將貨物運送到指定的目的地或接收單位外，我們還會承擔因此而多支付的運雜費用并對延遲交付定制物品承擔責任。
8、若因保管不善導(dǎo)致定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品損壞或丟失，責任方應(yīng)承擔相應(yīng)賠償責任，以彌補定作方由此遭受的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、未經(jīng)定作方同意，承攬方不得私自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件，否則定作方有權(quán)拒收，并要求承攬方賠償因此所造成的損失。如果定作方要求重新制作或修理，承攬方應(yīng)按照定作方的要求進行，并承擔因延遲交付而產(chǎn)生的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、對于中途更改訂單商品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，承攬方應(yīng)當向受托方支付相應(yīng)的賠償金，以彌補因此而導(dǎo)致的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的。
4、如果超過合同規(guī)定的領(lǐng)取期限，定作方需要支付違約金，并且還需要承擔承攬方實際支付的保管和保養(yǎng)費用。如果定作方超過6個月不領(lǐng)取定作物，則承攬方有權(quán)將其出售，所得價款在扣除報酬、保管和保養(yǎng)費用后退還給定作方。如果出售所得少于報酬、保管和保養(yǎng)費用，定作方還需要補償差額。如果定作物無法出售，則定作方需要賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，若因不可抗力導(dǎo)致定作物或原材料毀損、滅失，承攬方可在獲得合法證明后免予承擔違約責任。然而，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的情況下，定作方應(yīng)承擔責任，并賠償承攬方因此遭受的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本協(xié)議自____年____月____日開始生效，直至合同履行完畢為止。在合同履行期間，雙方不得隨意修改或解除合同。如有任何事宜未在本協(xié)議中約定的，將由雙方共同商議并制定補充規(guī)定。補充規(guī)定與本協(xié)議具有同等效力。
本協(xié)議正本一式兩份，甲方和乙方各持一份；協(xié)議副本一式____份，交予（鑒證機構(gòu)或公證機構(gòu)）為證，各方各留存一份。
定作方：________________________承攬方：________________________
代表人：________________________代表人：________________________
____年____月____日____年____月____日
定做委托承攬加工合同2
委托方：________
承攬方：_____________
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(元) 總價(元) 交貨日期一季度鍍鋅綜架 以上只 _____萬 ____________________萬 _____萬淬火綜條支 _____萬 ____________________萬 _____萬合計。
2.質(zhì)量標準：
根據(jù)甲方提供的圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準，乙方將按照加工工藝過程進行生產(chǎn)，并在運輸過程中允許加工件損壞千分之_______，但所損壞的'件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式：
____________________。
7.違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________________年________月______日
定做委托承攬加工合同3
甲方： (委托方)_____________
乙方： (承攬方)_____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量：焊接軌道板。共需加工36塊，具體加工要求詳見附圖紙。甲方特委托乙方承辦本項目的加工任務(wù)。
二、 相關(guān)事宜：
1、甲方將提供所需的產(chǎn)品原材料給乙方，并指定加工場所。乙方需要按照產(chǎn)品圖紙的規(guī)定進行加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)文件中的.要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求： 自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費用：根據(jù)本合同，該項目的總體加工費用為20萬元，并由甲方負責支付增值稅。雙方在項目進行過程中不得隨意修改費用條款。
五、 付款方式： 乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的39；違約金。
六、其他事宜：本合同在履行過程中如發(fā)生任何爭議，雙方應(yīng)以友好協(xié)商的方式解決。若雙方無法達成一致意見，則應(yīng)將爭議提交仲裁機構(gòu)進行解決。對于合同中未涉及的事項，雙方應(yīng)共同協(xié)商并進行補充約定。本合同自雙方簽署之日起生效，并制作兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份。
甲方：_____________
已方：_____________
時間：________年____月____日
定做委托承攬加工合同4
定作方：
地 址： 電話：
承攬方：
地 址： 電話： 履約地：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。
第一條：定做合同概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條：加工范圍
2.1本工程構(gòu)件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質(zhì)為 ；
2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。
第三條：合同價格及付款方式
3.1合同單價：
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸；系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸；
3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效；
3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨；若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨；當補充條款中有明確付款約定時，執(zhí)行補充條款；
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔保的一定數(shù)額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算；
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條：質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作；
4.2承攬方將嚴格按照相關(guān)法規(guī)和標準進行加工生產(chǎn)，確保所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合相應(yīng)要求，并滿足《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205-20xx)和《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81-20xx)的規(guī)定。
4.3所加工的.鋼構(gòu)件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm；
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條：驗收、結(jié)算方式
5.1驗收方式：由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進行驗收而要求發(fā)貨。
5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件的結(jié)算重量將根據(jù)承攬方所提供的加工詳圖上標注的構(gòu)件長度的理論重量進行實際結(jié)算。雙方約定在發(fā)貨完成后的5天內(nèi)進行結(jié)算和審核，并由雙方簽章確認。在審核結(jié)算時，承攬方將提供構(gòu)件加工地的結(jié)算資料。
5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結(jié)算意見；如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后。
第六條：運輸方式
6.1 負責本合同加工鋼構(gòu)件的運輸；
第七條：圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可；
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時，必須經(jīng)過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產(chǎn)生的一切責任由定作方承擔；
7.3若定作方委托承攬方設(shè)計出圖時，設(shè)計費用單獨結(jié)算；
7.4承攬方在獲得定作方深化圖紙簽字確認后方可進行加工制作。如果深化圖紙與合同存在沖突，以合同條款為準。
7.5由于在繪制方圖紙時未能及時解決細節(jié)問題，導(dǎo)致延誤了一些時間。鑒于此情況，交貨期將會順延相應(yīng)的時間。
第八條：加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢；
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。
第九條：違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償因此給承攬方造成的損失；
9.2定作方中途廢止合同，償付承攬方的未履行部分價款總值的%(10%—30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的。
9.3根據(jù)合同規(guī)定，如果定作方未按時提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，并要求定作方賠償由此而造成的損失。如果承攬方不選擇解除合同，除非交付定作物的日期順延，定作方還應(yīng)該向承攬方支付停工待料期間的損失費用。
注意：
1. 根據(jù)中文回答后的修改結(jié)果，請核對并確認修改是否滿足您的要求；
2. 請注意保留修改后內(nèi)容的完整性，以避免信息丟失。
9.4如果定作方超過合同約定的領(lǐng)取期限，應(yīng)按每超期一天支付給承攬方違約金，金額為定作物總價的1.5‰。此外，定作方還需承擔實際支付的保管和保養(yǎng)費用。如果定作方在領(lǐng)取期限過后六個月仍未領(lǐng)取定作物，承攬方有權(quán)將其變賣。所得價款扣除報酬、保管和保養(yǎng)費后將退還給定作方。若變賣所得不足以支付報酬、保管和保養(yǎng)費用，定作方還需補償差額。
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6如果定作方無故拒絕接收定做物品，承攬方因此遭受損失及運輸部門受到罰款，應(yīng)該要求定作方進行賠償。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十條：其他條件
10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進行；
10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十條：本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
定做委托承攬加工合同5
甲方：
乙方
附加身份證復(fù)印件
雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。
如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方負責回收乙方的產(chǎn)品，并以現(xiàn)金支付加工費，要求回收的`產(chǎn)品必須是經(jīng)過加工的成品且符合質(zhì)量標準，不接受任何半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后，自愿購買材料。
如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責。
2、乙方在制作過程中必須按照甲方提供的樣本進行，且僅由本人完成制作。如私自組織他人進行加工或進行技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需事先獲得廠方的同意方可進行，否則將視為違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的 倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米 元的 倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月， 年月 日起至 年月 日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本協(xié)議有兩份，每份相同，并附有驗收標準作為附件。甲方和乙方各持一份，自簽署蓋章之日起生效。
甲方
乙方：
年 月 日
定做委托承攬加工合同6
甲方：____________________
乙方：____________________
根據(jù)雙方自愿、平等和公正的原則，參照《建設(shè)工程施工合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同，就本建設(shè)工程的.施工事項達成如下約定。
一、程概況
1、工程名稱：________________________________________
2、工程地點：____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：_____________________________=____________________平方，附工程詳單。
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價____________元________，總造價________________元。
4、付款方式：合同簽訂后乙方首次付款總額的30%，同時柱子立起后乙方再付款總額的40%。乙方在驗收完成后再支付剩余工程款項的25%。最后的5%工程款項將在工程完工后的一年內(nèi)全部支付完成。
5、土建工程結(jié)束后開始施工，天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在工程施工階段，乙方需投入全部自己的施工人員，在發(fā)生工傷事故等情況時，乙方應(yīng)自行解決相關(guān)問題，解決費用應(yīng)從乙方的資金中支付，若存在不足部分，則由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
定做委托承攬加工合同7
合同編號：
發(fā)包方：
承包方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。
最終標的以________縣財政局預(yù)算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高_____年___月___日前全部交貨。
4、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
5、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書架安裝及驗收與售后服務(wù)
1、乙方對制作的書架進行安裝;
2、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方;
3、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費;
4、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第五條：結(jié)算方式、期限及安裝費用
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預(yù)付款。
2、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的.額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
4、剩余的合同標的額0%價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第六條：甲方違約責任
1、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付‰的違約金。
第七條：乙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
2、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
3、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
1、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條：附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
3、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方承包方
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
單位地址：單位地址：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
電話：電話：
傳真：傳真：
郵政編碼：郵政編碼：
___年___月___日
定做委托承攬加工合同8
定作方：________
承攬方：________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
品名：__________貨號：__________面料：__________
顏色：__________尺碼：__________
第二條 服裝數(shù)量
1、計量單位：__________
2、數(shù)量：__________
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________
提供日期：__________單價：__________總金額：__________
第四條 服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同。
第五條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求存在問題，應(yīng)立即通知甲方，并要求甲方在_______天內(nèi)提出修改意見。若甲方未能按時回復(fù)，則乙方有權(quán)暫停工作，并在______天內(nèi)書面通知甲方，同時要求甲方承擔因此造成的損失。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的'技術(shù)資料。
第六條 報酬
1、加工單價：__________
2、總金額：__________
第七條 包裝方式
內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費由__________方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地：
2、產(chǎn)品的交貨期限：_________。
第九條 服裝驗收
1、驗收期間：_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條 定金/預(yù)付貨款
1、甲方應(yīng)在______年____月____日之前向乙方支付定金________元；若甲方未履行合同，則甲方無權(quán)要求定金返還；若乙方未履行合同，則除了承擔違約責任外，還需雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元；甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條 報酬結(jié)算
付款期限：甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項；
第十二條留置權(quán)
若乙方未收到甲方支付的貨款，在雙方未做特殊約定的情況下，乙方保留對已完成的服裝進行留置的權(quán)利。
第十三條 違約責任
甲方的違約責任
未經(jīng)甲方同意，在定制過程中私自改動產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，需承擔由此給乙方造成的損失并進行賠償。
中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的。
甲方：_________乙方：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
定做委托承攬加工合同9
承攬方：_____________
身份證號：_____________
電話：_____________
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：_____________
電話：_____________
經(jīng)過充分的商議和協(xié)商，本合同由_____________家具有限公司（以下簡稱"甲方"）作為定作方委托承攬方（以下簡稱"乙方"）加工一批家具。雙方本著自愿、公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，并承諾共同遵守以下條款。
第一條：加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在按照定制方公司的要求進行工作期間，如發(fā)現(xiàn)定制方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)立即通知定制方公司的質(zhì)量部門，以便及時溝通并提出修改意見。
2、承攬方在接受承攬工作時，必須嚴格遵守定作方的保密要求。未經(jīng)定作方許可，承攬方不得保留任何技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：薪資：按照委托方公司制定的生產(chǎn)訂單所規(guī)定的工價進行結(jié)算（除非有特殊協(xié)議）。
第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條：結(jié)算方式及期限：根據(jù)定作方對產(chǎn)品品質(zhì)的`驗收標準合格以后，進行數(shù)據(jù)結(jié)賬（除非有平時的借支情況）。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、我們要求承攬方嚴格遵守行業(yè)操作規(guī)定和定制方公司的安全管理規(guī)定，以確保不發(fā)生任何安全事故。在合同期內(nèi)，承攬方承諾對任何安全事故負全部責任，與定制方公司無關(guān)。
第九條：承攬方的違約責任
1、如果承攬方未能按照合同要求及時生產(chǎn)排產(chǎn)單并交付符合質(zhì)量標準的產(chǎn)品，將承擔逾期交付的責任。若產(chǎn)品質(zhì)量不達標，需要進行返工處理，返工費用應(yīng)由承攬方自行承擔。經(jīng)過返工后，如果產(chǎn)品仍然不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求，定作方公司有權(quán)拒收產(chǎn)品，并要求承攬方承擔因此而引起的損失。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定，應(yīng)當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔補料責任；
3、承攬方應(yīng)確保按時交付產(chǎn)品，除非因為定作方公司欠料等情況造成延遲。若承攬方延遲交付，定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔由延期所帶來的一切損失。
4、在合同期間，若承攬方?jīng)Q定單方面終止合同，必須提前一個月書面向定作方公司提出申請，并經(jīng)定作方公司同意后，在完成加工中的全部工作后方可生效。如果承攬方在合同執(zhí)行過程中無故取消合同，則視為承攬方違約行為。因此，承攬方鄭重承諾并將全額賠償定作方公司因此造成的一切損失。
第十條：定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設(shè)備和材料、部份工具等；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本協(xié)議自_______年___月___日起生效，協(xié)議履行(或工程)完成即終止，協(xié)議執(zhí)行期間，雙方不得擅自變更和解除協(xié)議。如有需要，協(xié)議雙方應(yīng)共同商議并制定補充規(guī)定，補充規(guī)定與本協(xié)議具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
定作方(代表人)________________________
簽訂地點：_____________
_______年___月___日
承攬方(代表人)：________________________
簽訂地點：_____________
_______年___月___日
定做委托承攬加工合同10
合同編號：
發(fā)包方：
承包方：
根據(jù)中華人民共和國法律和現(xiàn)行的相關(guān)法規(guī)，按照省局的要求，雙方約定乙方負責承攬甲方書架的制作、油漆加工和安裝。本合同的訂立基于雙方平等、公正、互利的原則，具體條款如下：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。
最終標的以________縣財政局預(yù)算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格計取
注：根據(jù)每個書架的單價，整個承攬加工合同將以此為結(jié)算價。結(jié)算價格包含了包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關(guān)稅費等費用。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、根據(jù)甲方的要求，需要按照規(guī)定的規(guī)格進行多家比選采購所有材料，并且必須要有合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ，規(guī)格型號：高__年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：在交貨時，乙方應(yīng)對成品進行適當?shù)陌b，以確保書架在運輸過程中不受損。如若出現(xiàn)任何損壞、形變或劃漆等問題，乙方將負責提供保修服務(wù)。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的書架進行安裝；
②、經(jīng)乙方安裝的書架，應(yīng)由甲方進行驗收。若發(fā)現(xiàn)驗收結(jié)果不符合要求，乙方需在當日內(nèi)進行整改。若乙方未能完成整改或兩次整改仍不合格，甲方將以該書架的價值作為另行維修費用，并不退還給乙方。
③、乙方鄭重承諾，在為甲方定制的書架出現(xiàn)質(zhì)量問題時，將在一年內(nèi)提供免費保修服務(wù)。若超過一年或因甲方原因?qū)е聯(lián)p壞，則需要支付維修所需的工本費用。
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預(yù)付款。
②、甲方在乙方交貨后的5日內(nèi)，將以合同標的額30%的金額向乙方賬戶支付款項，并累計達到合同標的額的60%。
③、乙方按時完成安裝，并經(jīng)甲方驗收合格后5個工作日內(nèi)，甲方將根據(jù)約定的賬戶向乙方支付合同總金額的30%。當累計支付達到合同總金額的90%時，甲方繼續(xù)支付剩余款項。
④、剩余的合同標的額 0%價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其定制書架的過程中，如果隨意更改訂單數(shù)量或無故拒收到貨，甲方應(yīng)支付違約金，金額為合同總額的2‰。
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、由于乙方未能滿足甲方的質(zhì)量要求，在未經(jīng)甲方同意的.情況下，隱瞞了原材料的缺陷，并使用了不符合合同規(guī)定的原材料，同時還存在偷工減料、以次充好等行為。因此，除了根據(jù)實際質(zhì)量支付相應(yīng)款項外，甲方有權(quán)從應(yīng)付給乙方的合同貨款中扣除2‰作為違約金。
②、乙方不得以任何形式將合同工作轉(zhuǎn)包或分包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失。
③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、當合同履行中出現(xiàn)爭議時，雙方當事人應(yīng)首先通過協(xié)商解決。如果無法達成一致意見，雙方可以選擇向當?shù)氐娜嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，尋求問題的正當解決。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方 承包方
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
定做委托承攬加工合同11
定作方：_______________（簡稱甲方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，訂立下列條款，共同信守：
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。 其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的.損失，中途廢止合同，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期：________年____月____日定作方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________承攬方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________________年____月____日承攬加工合同篇10甲方：_______________公司法定代表人：_____________乙方：___________有限公司代理人：_________________甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（________年______民終字第____號）達成如下和解協(xié)議：。本合同簽訂日期：______年____月____日定制方：________________代表：__________________開戶銀行：_______________賬號：___________________承攬方：________________代表：__________________開戶銀行：_______________賬號：_________________________年____月____日
定做委托承攬加工合同12
委托方：____________________(以下簡稱甲方)
加工方：____________________(以下簡稱乙方)
依據(jù)《工程建設(shè)合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲方與乙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作（包括拋丸除銹，涂刷紅丹防銹底漆一遍）。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為《稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金，乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、在乙方生產(chǎn)和制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方可以在付款提貨的情況下，但是甲方累計提取的貨物的價款不能超過已經(jīng)實際支付的貨款（不包括定金）的數(shù)額。在甲方最后一次提貨之前，雙方需要進行結(jié)算。貨款必須全部付清，乙方財務(wù)部門必須收到甲方支付的全額貨款并確認后，才能安排發(fā)貨。
3、當甲方在現(xiàn)場進行安裝時，若發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量相關(guān)的問題，應(yīng)立即通知乙方，并要求其在12小時內(nèi)到達現(xiàn)場解決該問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的`半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應(yīng)責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算；市場價格下跌的，按照下
乙方責任
1、甲方委托乙方負責本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作任務(wù)。乙方應(yīng)當嚴格遵循甲方提供的施工圖紙所規(guī)定的技術(shù)要求、質(zhì)量標準、數(shù)量要求以及包裝要求進行加工生產(chǎn)，并且需要進行自我檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和進度的符合要求。一旦完成加工任務(wù)，乙方需妥善保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供采購的鋼材的材質(zhì)證明、產(chǎn)品的檢驗報告、合格證明等技術(shù)資料四份。（注：不包括帶有MA章的探傷報告以及第三方材料復(fù)檢費）。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_________年_______月________日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、雙方在鋼構(gòu)件出廠前都必須進行質(zhì)量復(fù)檢。經(jīng)過復(fù)檢合格的產(chǎn)品，如果在運輸過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方將承擔責任；而由乙方加工的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，則乙方需負責，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：乙方發(fā)貨后，若甲方發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)書面向乙方提出異議。乙方收到甲方的書面異議后，將派遣人員到現(xiàn)場進行檢查，并與甲方協(xié)商解決。若甲方未能在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議，則視為甲方認可乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。
注意事項：
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
雙方在簽署和履行本合同過程中，如得知對方的商業(yè)機密，必須承擔保密責任，不得以任何方式向第三方泄露。保密期限從獲知或應(yīng)當獲知該商業(yè)機密之日起，直至對方公開該商業(yè)機密之日為止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人及經(jīng)辦人對本合同下的債權(quán)債務(wù)承擔共同責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、當本合同發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)積極進行協(xié)商解決。若協(xié)商不成，可選擇向乙方所在地人民法院提起訴訟，尋求公正的解決方式。
4、本合約經(jīng)雙方簽署并在乙方收到甲方定金后生效，有效期至構(gòu)件交付完畢且貨款全額支付后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方：_______________________(蓋章)乙方：_______________________
_______年_______月_______日
定做委托承攬加工合同13
定作單位：______________________________
_______________項目經(jīng)理部(以下簡稱甲方)
承攬單位：______________________________
____________________機械制造有限公司(以下簡稱乙方)
甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名：____________________高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式：本項目的承攬方式包括人工、材料、機械、工期、質(zhì)量、安全等綜合單價包干，并以完工結(jié)算作為基準。
三、加工單價：每噸_______________元整人民幣(￥：_______________元人民幣)
四、加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不會受市場物價波動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響；已經(jīng)包含了加工制作過程中所需的全部加工內(nèi)容及相關(guān)費用，范圍內(nèi)不再產(chǎn)生其他費用支出。
六、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限：共計_______________歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認可的加工制作排圖交付；預(yù)組裝前坡口形成，再進行預(yù)組裝驗收，并配合防腐涂裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方將負責供應(yīng)本加工構(gòu)件所需的工程鋼材，并將其送至乙方指定地點。乙方需要派專人向甲方辦理領(lǐng)料手續(xù)，限定領(lǐng)取甲方提供的材料數(shù)量。甲方會對乙方編制的材料預(yù)算進行審核并作為供料依據(jù)，其中板材材損率為3%。乙方要按照圖紙要求組織排套材下料，下料前必須經(jīng)過甲方確認。如果超出供應(yīng)的材料量，甲方會回收多余材料或從乙方工程款中扣除相應(yīng)費用，扣除金額按照市場廢鋼價計算；若因為乙方原因?qū)е骂I(lǐng)取材料超額或浪費材料，甲方將從乙方工程款中扣除同期市場價，并額外加收5%的采管費用。
二、乙方負責供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件所需的所有輔助材料和措施用料將由乙方獨立采購；采取甲方控制乙方供應(yīng)的方式；所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方在自行采購材料、構(gòu)配件等時，應(yīng)確保其具備產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件。如果材料、構(gòu)配件沒有合格證書，或未經(jīng)鑒定或試驗認定為不合格，甲方有權(quán)禁止使用這些材料和構(gòu)配件。乙方需承擔由此造成的損失。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、經(jīng)甲方同意后，乙方可選擇使用代用材料。若乙方因個人原因選擇使用代用材料，則應(yīng)由乙方自行承擔所產(chǎn)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改方案、轉(zhuǎn)化圖紙、變更通知、施工說明書及相關(guān)技術(shù)資料，我方將遵循國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》以及其他與工程質(zhì)量相關(guān)的規(guī)定，確保本加工構(gòu)件的質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術(shù)資料：甲方提供一套加工圖紙和相關(guān)加工技術(shù)說明資料，并在交付后收回，乙方不得保留任何技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按照甲方規(guī)定的標準程序進行記錄整理，格式需采用甲方提供的表格格式。
五、在加工完成和預(yù)組裝后，根據(jù)國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準和圖紙技術(shù)要求進行驗收交付。乙方應(yīng)提供必要的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明，并通知甲方進行驗收，辦理交付手續(xù)。在出廠時，必須按照甲方的標準要求整理好加工的技術(shù)資料，并交給甲方一份。
六、乙方必須按照標準規(guī)范、技術(shù)資料和甲方的要求嚴格組織加工工作，并隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗。如果加工質(zhì)量無法達到要求，乙方必須無償進行返工或修理，直至符合質(zhì)量要求才能出廠。同時，乙方必須承擔由于自身原因?qū)е碌?返工或修改所產(chǎn)生的費用。如果加工構(gòu)件質(zhì)量低劣且無法修復(fù)，乙方必須賠償甲方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
七、經(jīng)過甲方監(jiān)造人員的質(zhì)量檢查、監(jiān)督和驗收手續(xù)辦理，確認并認可乙方工序的質(zhì)量。然而，甲方監(jiān)造人員的簽字驗收并不意味著對乙方加工構(gòu)件的質(zhì)量承擔全部責任，僅代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可。
定作方：____________________
__________年________月________日
承攬方：____________________
__________年________月________日
定做委托承攬加工合同14
甲方： (定作方)______________ 地址： _______工業(yè)城 法定代表人：_______營業(yè)執(zhí)照證號：_______
乙方： (承攬方)______________ 地址：_______ 法定代表人：______________營業(yè)執(zhí)照證號：_______
合同編號：_______
合同簽訂地：_______工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。
一、本合同所涉及的加工行為是指甲方委托乙方進行加工生產(chǎn)的活動。根據(jù)甲方提供的加工圖紙、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、驗收標準以及其他約定條件，乙方按照要求進行加工，并將成品交付至甲方指定的地點。經(jīng)過甲方驗收合格后，甲方將支付相應(yīng)的加工費用給乙方。
二、 本合同所指加工之零部件見下表： 甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
1.根據(jù)實際生產(chǎn)需求，如有需要加工除上表以外的同類型零部件，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求)：甲方企業(yè)應(yīng)明確加工零部件的物料代碼、產(chǎn)品品名、規(guī)格、技術(shù)標準或要求以及備注內(nèi)容。
四、 加工零部件價格及加工費的確定：
1.雙方確認，乙方加工零部件的價格將依據(jù)《報價核算表》達成一致后生效，并自確認之日起生效。如果由于市場價格波動或其他原因需要調(diào)整價格，雙方應(yīng)按照約定程序重新確認價格，之前所執(zhí)行的價格仍按照原價格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。
3. 加工費計算方法：
(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。
(2)雙方約定如下：甲方所提供的原材料和零部件必須由乙方按照甲方指定的程序前往甲方指定的倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，并按照甲方規(guī)定的原材料和零部件損耗標準進行加工。若乙方未能按照規(guī)定標準加工，導(dǎo)致甲方原材料和零部件損失時，甲方有權(quán)從乙方的加工費中直接扣除相應(yīng)金額。
五、 加工訂貨：
1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單：
(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。
乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：
1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________；
2. 包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________；
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應(yīng)包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5.當甲方驗收乙方加工的零部件時，經(jīng)過合格檢驗并開具合格檢驗報告后，甲方將發(fā)出《收料單》作為收據(jù)。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：
1.圖紙的設(shè)計與提供：甲乙雙方合作進行圖紙的獨立創(chuàng)作，乙方負責圖紙的設(shè)計開發(fā)。所提供的圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)由甲方確認，費用由乙方自行承擔。
2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔；
3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔；
5. 模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有；
6. 模具的所有權(quán)：甲方所有。
八、 知識產(chǎn)權(quán)保護
1.根據(jù)雙方達成的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》，若存在商標許可情況，則必須簽署《商標使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制
1. 合同生效后____日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制：
(1)雙方合作需遵循以下程序：乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求制作樣品，并經(jīng)過甲方的檢驗合格后，方可進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量必須經(jīng)過甲方的檢測確認合格后，方可進入批量生產(chǎn)階段。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢；乙方應(yīng)予配合，并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3)甲方原則上每年一次派遣具備內(nèi)審資質(zhì)的人員對乙方的質(zhì)量保證體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的廠家審查報告。乙方有責任按照質(zhì)量保證體系的要求配合甲方進行工廠審查，并及時整改甲方提出的不合格項目。甲方將針對乙方質(zhì)量保證體系中的不合格項進行二次評審，如果仍未達到要求，則有權(quán)中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。
乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品。
(6)盡管甲方通常會根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商，或同意乙方選定的供應(yīng)商，或以甲方名義采購原材料、零配件并提供給乙方，或?qū)庸さ牧悴考M行檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方對進貨質(zhì)量的控制責任被免除，乙方仍需承擔所采購零配部件的質(zhì)量責任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗和控制活動，但甲方不對加工的零部件的質(zhì)量承擔任何責任，全部產(chǎn)品質(zhì)量責任由乙方承擔。
3. 質(zhì)量整改
(1)如果同一型號的加工零部件連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格情況，甲方有權(quán)發(fā)出整改通知書，并允許乙方要求派遣技術(shù)檢驗人員提供幫助，但相關(guān)費用由乙方承擔。如果經(jīng)過整改后仍未能達到合格標準，甲方則有權(quán)終止與乙方的合作。
4.在雙方簽署的《質(zhì)量保證協(xié)議書》中，規(guī)定了產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量和控制的標準和要求，并明確了對于不合格品和產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理方式。
十、 加工費的結(jié)算
1.加工費的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的________年內(nèi)結(jié)清。第________年結(jié)算_______%，第________年結(jié)算________%，第________年結(jié)算____________%。
十一、 驗收方法
1.雙方應(yīng)在合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)展開驗收工作。驗收標準與手段將按照本合同第三條的約定進行，同時可以參考行業(yè)通行標準或國家標準。如果雙方就質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議，甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)的檢測結(jié)果將作為裁定依據(jù)。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的'名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；
2. 乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.如果在使用加工零部件的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方承擔全部責任，甲方負責提供協(xié)助。如果因此導(dǎo)致甲方無法正常使用加工零部件，則乙方應(yīng)負責退換相應(yīng)產(chǎn)品。如果這種情況導(dǎo)致涉及的加工費無法按時支付，甲方不承擔任何責任。然而，如果由此造成甲方不能生產(chǎn)或延遲生產(chǎn)，則乙方將負責賠償相應(yīng)損失。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
十三、 乙方違約責任：
1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下：
(1)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；
(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元工時累計扣罰，物料損失由乙方負責；
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元次；
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元次，損失另計；
(6)故意將不合格的零部件摻雜于合格品之中，或明知其為不合格品卻假冒合格品者，將面臨0元以上的違約金處罰，并在情節(jié)嚴重時取消供應(yīng)商資格。
(7) 未經(jīng)確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格；
(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金；
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3.乙方因包裝零部件不符合合同規(guī)定，除按照以上進行扣罰外，乙方還需負責返修或重新包裝，并承擔費用。若甲方要求賠償損失而不要求返修或重新包裝，乙方應(yīng)支付超過合格包裝物價值的不合格包裝物部分作為賠償金。若由于包裝不符合規(guī)定導(dǎo)致加工零部件損壞或丟失，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。
4.在乙方提前交貨、多交貨或者提供與合同規(guī)定的加工零部件不符的情況下，甲方將承擔代保管期間所支付的保管、維護等費用，并由乙方承擔非因甲方保管不善而造成的任何損失。
5.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款；甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的。
6.如果在加工零部件時發(fā)生錯發(fā)到貨地點或接貨人的情況，乙方除了按合同規(guī)定負責將貨物運送至正確的到貨地點或交付給正確的接貨人外，還應(yīng)承擔因此而導(dǎo)致甲方支付額外費用及逾期交貨產(chǎn)生的違約金，并承擔由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責任
1.如果甲方未能按時付款，甲方應(yīng)根據(jù)中國人民銀行有關(guān)延遲付款的規(guī)定向乙方支付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應(yīng)當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應(yīng)當承擔乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除：
1. 合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。
2.如果乙方在連續(xù)或累計兩個月內(nèi)未能按時交貨，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。
3.在任何情況下解除合同時，乙方必須在30天內(nèi)歸還甲方所有為履行本合同而提供給乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等。
十六、 不可抗力
1.當甲乙雙方中的任何一方由于不可抗力的原因無法履行合同時，應(yīng)及時通知對方，并提供有關(guān)主管機關(guān)的證明。在取得證明后，雙方可以協(xié)商延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)實際情況決定是否免除違約責任的全部或部分。
十七、 其他
1.根據(jù)本合同約定的條款，應(yīng)當在明確責任后十天內(nèi)支付所涉及的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失。付款方式按照銀行規(guī)定的結(jié)算辦法進行清算，否則將視為逾期付款。然而，任何一方都不得擅自扣發(fā)加工零部件或其他貨物以抵扣欠款。
2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往方案備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項：
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方：__________乙方：__________
授權(quán)代表：_______授權(quán)代表：_________
日期：______年____月____日____
定做委托承攬加工合同15
合同編號：____________________
訂立合同雙方：
定作人：____________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：____________________簽約人：____________________
定作人承辦單位：____________________聯(lián)絡(luò)人：____________________聯(lián)系電話：____________________
定作人機構(gòu)地址：____________________傳真電話：____________________
承攬人：____________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人：____________________簽約人：____________________
承攬人營業(yè)執(zhí)照：____________________生產(chǎn)報刊亭許可證明：____________________
承攬人機構(gòu)地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________
銀行開戶許可證：____________________開戶行____________________賬戶：____________________
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條 標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。
第二條 制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣 萬元)
1、____________________
2、____________________
3、____________________
注：根據(jù)每個報刊亭的實際情況，按照單價結(jié)算的方式簽訂整個承攬加工合同。該結(jié)算價格包括了包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關(guān)稅費等各項費用。
第三條 加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，附件包括：
第四條 驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條 交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：在交貨過程中，乙方應(yīng)負責對成品進行適當?shù)陌b，確保信報箱在運輸過程中不會受損。若出現(xiàn)任何損壞、變形或劃漆等情況，乙方將負責提供保修服務(wù)。
第六條 報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；
②、甲方安裝的報刊亭，必須經(jīng)乙方進行驗收。若出現(xiàn)驗收不合格的情況，乙方應(yīng)在_____天內(nèi)進行整改。如果乙方拒絕整改或者兩次整改均不符合甲方的要求（按照預(yù)定標準和技術(shù)要求進行驗收），甲方有權(quán)扣除該報刊亭價值的_____%作為另行維修費用，并不返還給乙方。
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條 結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方達成的協(xié)議生效后的15天內(nèi)，甲方有義務(wù)將合同金額的30%作為預(yù)付款轉(zhuǎn)入乙方指定的賬戶。
②、在乙方交貨后的15日內(nèi)，甲方將會以合同金額的30%向乙方的賬戶進行支付。當累積支付金額達到合同金額的60%時，支付將停止。
③、乙方按時完成安裝，并經(jīng)甲方驗收合格后的15天內(nèi)，甲方將在指定的賬戶支付合同金額的35%，直至累計支付達到合同金額的'95%。
④、根據(jù)合同約定，剩余的合同金額的5%（_____元）將作為甲方預(yù)留給乙方的質(zhì)量保證金。一年后，如果甲方正常使用且確保沒有質(zhì)量問題，甲方將主動一次性支付給乙方剩余的質(zhì)量保證金。
第八條 甲方違約責任
①、乙方制作報刊亭期間，若甲方隨意改變數(shù)量或無故拒收到貨，甲方需支付違約金，金額為合同標的額的_____‰。
②、甲方未按合同約定的時間向乙方支付貨款，每延遲一天支付，除按時支付貨款外，還需向乙方支付_____‰的逾期違約金。
第九條 乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；
②、乙方不得以任何形式將合同工作轉(zhuǎn)包或分包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失。
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條 糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
②、當發(fā)生本合同的履行爭議時，雙方應(yīng)積極進行協(xié)商解決。如果協(xié)商不成功，則可以依法向人民法院提起訴訟解決。
第十一條 附則
①、本協(xié)議共有四份，甲、乙雙方各持有兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。在合同履行期間，任何一方（甲或乙）不得擅自修改或解除合同。
②、合同執(zhí)行期間，甲方和乙方在具體制作報刊亭數(shù)量方面的變更，請以書面形式通知為準，口頭通知無效。報刊亭規(guī)格的變動應(yīng)經(jīng)雙方共同協(xié)商后達成一致。
補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：____________________乙方：____________________
簽約人：____________________簽約人：____________________
_____年_____月_____日
定做委托承攬加工合同16
甲方：______________________(定做方)
乙方：(承攬方)______________________
加工_________，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2)，拒收任何原因的.半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責。
2、乙方在制作過程中必須按照甲方提供的樣本進行，且僅由本人完成制作。如私自組織他人進行加工或進行技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需事先獲得廠方的同意方可進行，否則將視為違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___________月，______________________起至______________________止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本協(xié)議有兩份，每份相同，并附有驗收標準作為附件。甲方和乙方各持一份，自簽署蓋章之日起生效。
甲方：______________________
乙方：______________________
_______年_______月_______日
定做委托承攬加工合同17
法定代表人：
承攬方：
法定代表人：
定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1.1經(jīng)定制方委托承攬方承接加工任務(wù)并完成后，所有成品將全數(shù)交付給定制方，同時產(chǎn)生一切相關(guān)法律行為。
1.2各方確認以下內(nèi)容作為定制方采購單的附件，并作為本合同的一部分：原物料、包材、加工制成品的具體品種和數(shù)量、交貨期限、交貨地點、加工費用金額、支付日期和支付方式。若本合同未涵蓋的事項需要補充條款，雙方將另附協(xié)議書并視為本合同的一部分。已經(jīng)確認的往來信函、傳真、電子郵件等，也將作為本合同的組成部分，并與合同附件具有同等效力。
二、加工成品
2.1雙方一致同意，依約向承攬方委托定制加工目前和未來可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。對于除可批量生產(chǎn)產(chǎn)品之外的其他需求，雙方將進行進一步協(xié)商并達成一致。
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1根據(jù)雙方約定的樣品質(zhì)量標準，僅當產(chǎn)品符合該標準時，定做方有權(quán)接收。
3.2受托方需為每個產(chǎn)品提供合格證明。如有國家或行業(yè)標準的另外規(guī)定，應(yīng)以相應(yīng)標準為準。受托方須提供完整成品及相關(guān)資料文件。
四、訂單確認
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2承攬方應(yīng)在收到定做方訂單后的_____個工作日內(nèi)確認交貨期和交貨數(shù)量。一般情況下，承攬方將在_____天內(nèi)完成交貨。大宗訂單是指訂購數(shù)量達到_____套以上的單品，而特殊產(chǎn)品則是指非承攬方正常產(chǎn)品（指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有進行任何改動）以及新產(chǎn)品，對于這類產(chǎn)品的交貨期將由雙方另行協(xié)商確定。
4.3定制訂單必須由指定訂貨負責人簽署或加蓋定制方公司公章以生效，否則承攬方將不承認該訂單的有效性。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1雙方確認后，定做方委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單生效，訂單生效之日起____天內(nèi)，定做方需支付該訂單總額的____%作為預(yù)付款給承攬方，并在定做方驗收貨物后的____天內(nèi)將余下____%付清給承攬方。
5.2 產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
6.1(用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。
6.2 (用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定做方；定做方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作。
7.2 定做方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
7.4雙方合作，承攬方負責提供圖紙和技術(shù)資料用于生產(chǎn)。如果圖紙和技術(shù)資料有任何變更，承攬方應(yīng)及時通知定做方，并經(jīng)定做方認可后方可按照訂單要求進行生產(chǎn)。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2需要進行產(chǎn)品檢測的承攬方必須提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，同時還需要提供符合國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3每次訂購產(chǎn)品，定制方將依據(jù)雙方認可的樣品作為驗收標準。如果有產(chǎn)品與樣品不符，定制方會通知承攬方，并要求在約定的時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4定制方應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定的期限對承攬方完成的工作進行驗收。在驗收前，承攬方應(yīng)向定制方提交所需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對于一些難以在短期內(nèi)檢驗出質(zhì)量缺陷的定制物品或項目，應(yīng)由雙方協(xié)商并在合同中規(guī)定保修期限。在保修期內(nèi)如果出現(xiàn)問題，除非是由于定制方的錯誤使用或保管不當?shù)仍驅(qū)е沦|(zhì)量問題，否則由承攬方負責修復(fù)或退換。
9.5當事人雙方在對委托的定制物品和項目質(zhì)量進行檢驗時發(fā)生爭議，可以尋求法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供相應(yīng)的檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1履行定做物的交付期限應(yīng)遵循合同約定。如果任何一方希望提前或延后交付定做物品，必須事先與對方協(xié)商，并按照協(xié)議執(zhí)行。
10.2交付定制物日期計算：若由承攬方使用自備運輸工具送交定制物，以定制方接收并戳記的日期為準；若委托運輸部門進行運輸，以承運部門簽發(fā)戳記的日期為準；若定制方選擇自行提取定制物，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定制物通知時，必須給予定制方足夠的途中時間；若雙方有其他約定，按照約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
11.2 發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。
11.3由于承攬方對定做方提供所需材料，并且承攬方負責將加工制成品運送給定做方，因此承攬方需要承擔運輸和保險費用。
十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)(若有)
加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2未經(jīng)定做方的書面同意，承攬方不得將定做方的產(chǎn)品或帶有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于其自身或與承攬方相關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳材料中。
13.3 未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
13.5我方同意對所有委托方提供的保密信息進行嚴格保密，包括但不限于數(shù)據(jù)、圖紙、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使在委托方負有責任的情況下，也不能直接或間接地向任何第三方泄露上述信息。
13.6承攬方同意采取符合國家規(guī)定的技術(shù)措施，對存儲在計算機中的數(shù)據(jù)進行保護，以防止任何第三方從外部輕易獲取到上述數(shù)據(jù)。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。
13.9承包方未經(jīng)定制方事先書面同意，不能自行使用或向第三方提供、加工產(chǎn)品，也不能使用上述任何（但不限于）數(shù)據(jù)、圖表、原材料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息。
13.10我們必須非常謹慎地處理專門為生產(chǎn)目的發(fā)送的樣品，并且不應(yīng)該讓任何第三方輕易獲取。只有在執(zhí)行訂單所必需時，才可以使用照片、掃描或其他光學記錄方式。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)交給任何第三方都是被禁止的。一旦訂單完成，這些樣品應(yīng)立即歸還給定制方，不需要任何要求。
13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12在生產(chǎn)訂單的過程中，定制方和承攬方共同研發(fā)的成果以及相關(guān)的技術(shù)秘密應(yīng)當歸屬于定制方的完全所有權(quán)。除非獲得定制方的許可，承攬方不得擅自使用這些成果和技術(shù)秘密。
13.13為確保訂單的順利生產(chǎn)，雙方同意以書面聲明約束所有與訂單生產(chǎn)相關(guān)的事項，并要求其任何員工遵守上述合同條款。
13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1如果定做方未按照合同規(guī)定提供符合要求的定制物品或完成工作，而定做方同意使用這些不合格的物品或工作成果，那么應(yīng)該根據(jù)實際質(zhì)量來確定價格，并相應(yīng)減少酬金或價款；如果定做方不同意使用這些不合格的物品或工作成果，那么承攬方應(yīng)負責修整或調(diào)換，并承擔因交付延遲造成的責任；如果經(jīng)過修整或調(diào)換后仍然不符合合同規(guī)定，那么定做方有權(quán)拒收，承攬方需要賠償由此造成的損失。
14.2當承攬方交付定制物品或完成工作數(shù)量少于合同規(guī)定時，定制方仍然需要的部分應(yīng)按比例進行補齊，并且逾期交付的'部分需要根據(jù)逾期情況進行處理。對于少交或遲交的部分，如果定制方不再需要，承攬方應(yīng)該賠償因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定做方償付違約金____元；(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的。
14.5 未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。
14.6若無法按時交付定制物品或無法完成工作，應(yīng)支付違約金。違約金的金額應(yīng)為無法交付定制物品或未完成工作部分價款總值的10%～30%，或者是酬金總額的20%～60%。
14.7當定制產(chǎn)品不符合合同規(guī)定時，暫由定制方代為保管時，應(yīng)償付定制方實際支付的保管、保養(yǎng)費用。
14.8 實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定做方因此造成的損失。
14.10如未按合同約定的程序和時間對定制方提供的原材料進行檢驗或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未及時通知定制方更換或補充，責任應(yīng)由承攬方承擔，包括工作質(zhì)量和數(shù)量方面的責任。
14.11 擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
14.12如若承攬方違背上述保密義務(wù)，其應(yīng)負責賠償定制方所遭受的一切損失，并額外支付合同標的金額20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1本協(xié)議生效后，除非經(jīng)雙方同意，任何一方不得未經(jīng)授權(quán)擅自更改或解除。若因不可抗力原因?qū)е聼o法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以進行合同的更改或解除。然而，提出變更或解除請求的一方應(yīng)在發(fā)生不可抗力情況后的24小時內(nèi)立即通知對方，并按照規(guī)定辦理相應(yīng)的合同變更或解除手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還，如_____日內(nèi)不能退還。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。
本協(xié)議自______年____月____日開始生效，合同履行完畢即終止。在協(xié)議執(zhí)行期間，雙方不得隨意修改或解除合同。若協(xié)議中有未盡事宜，雙方應(yīng)共同協(xié)商并制定補充規(guī)定，該補充規(guī)定與本協(xié)議具有同等法律效力。
本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定做方：
公章：
法定代表人：
開戶銀行：
帳號：
法定地址：
電話：
________年_____月_____日
承攬方：
公章：
法定代表人：
開戶銀行：
帳號：
法定地址：
電話：
________年_____月_____日
定做委托承攬加工合同18
甲方：_________________公司法定代表人：_____________
乙方：_________________有限公司代理人：__________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（______年______民終字第____號）達成如下和解協(xié)議：。
1、甲方確認甲乙雙方于________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。甲方：__________________有限公司法定代表人：____________________乙方：__________________有限公司代理人：________________________________年____月____日。鑒于雙方為達成共同合作，經(jīng)友好協(xié)商，就相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
第一條 協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，在協(xié)議有效期內(nèi)持續(xù)有效。
第二條 合作內(nèi)容甲方和乙方將以合作的方式開展業(yè)務(wù)，并共同努力實現(xiàn)合作目標。
第三條 合作期限本次合作的期限為____年，具體日期從甲方和乙方簽署本協(xié)議之日開始計算。
第四條 合作權(quán)益
甲方享有合作所得利益的____%；
2. 乙方享有合作所得利益的.____%。
第五條 保密條款雙方須對本協(xié)議及其涉及的商業(yè)機密和合作信息保密，未經(jīng)一方事先書面同意，不得向任何第三方披露。
第六條 違約責任
1. 若甲方或乙方違反本協(xié)議的任何條款，應(yīng)向承受方支付違約金；
2. 如因重大違約行為導(dǎo)致合作無法繼續(xù)履行，受害方有權(quán)解除本協(xié)議并要求違約方承擔相應(yīng)損失。
第七條 協(xié)議修改和終止
1. 雙方一致同意，在合作期限內(nèi)可隨時就本協(xié)議的任何內(nèi)容進行修改；
2. 如需終止本協(xié)議，任何一方應(yīng)提前____天以書面形式通知對方。
第八條 法律適用和爭議解決本協(xié)議適用中華人民共和國法律。如對本協(xié)議內(nèi)容產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第九條 其他事項本協(xié)議所載條款未盡事宜，甲乙雙方可通過友好協(xié)商達成補充協(xié)議。
第十條 協(xié)議生效本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，自簽字之日起生效。
甲方：__________________有限公司法定代表人：__________________
乙方：__________________有限公司代理人：__________________
年____月____日
定做委托承攬加工合同19
合同編號：_________________
訂立合同雙方：_________________
定作人：_________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：_________________簽約人：_________________
定作人承辦單位：_________________聯(lián)絡(luò)人：_________________聯(lián)系電話：_________________
定作人機構(gòu)地址：_________________傳真電話：_________________
承攬人：_________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人：_________________簽約人：_________________
承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________________生產(chǎn)報刊亭許可證明：_________________
承攬人機構(gòu)地址：_________________聯(lián)系人：_________________聯(lián)系電話：_________________
銀行開戶許可證：_________________開戶行：_________________賬戶：_________________
根據(jù)《_________________》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條 標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。
第二條 制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣 萬元)
1、
2、
3、
注：根據(jù)每個報刊亭的實際情況，按照單價結(jié)算的方式簽訂整個承攬加工合同。該結(jié)算價格包括了包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關(guān)稅費等各項費用。
第三條 加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，附件包括：
第四條 驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條 交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：在交貨過程中，乙方應(yīng)負責對成品進行適當?shù)陌b，確保信報箱在運輸過程中不會受損。若出現(xiàn)任何損壞、變形或劃漆等情況，乙方將負責提供保修服務(wù)。
第六條 報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；
②、甲方安裝的報刊亭，必須經(jīng)乙方進行驗收。若出現(xiàn)驗收不合格的情況，乙方應(yīng)在_____天內(nèi)進行整改。如果乙方拒絕整改或者兩次整改均不符合甲方的要求（按照預(yù)定標準和技術(shù)要求進行驗收），甲方有權(quán)扣除該報刊亭價值的_____%作為另行維修費用，并不返還給乙方。
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條 結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方達成的協(xié)議生效后的`15天內(nèi)，甲方有義務(wù)將合同金額的30%作為預(yù)付款轉(zhuǎn)入乙方指定的賬戶。
②、在乙方交貨后的15日內(nèi)，甲方將會以合同金額的30%向乙方的賬戶進行支付。當累積支付金額達到合同金額的60%時，支付將停止。
③、乙方按時完成安裝，并經(jīng)甲方驗收合格后的15天內(nèi)，甲方將在指定的賬戶支付合同金額的35%，直至累計支付達到合同金額的95%。
④、根據(jù)合同約定，剩余的合同金額的5%（_____元）將作為甲方預(yù)留給乙方的質(zhì)量保證金。一年后，如果甲方正常使用且確保沒有質(zhì)量問題，甲方將主動一次性支付給乙方剩余的質(zhì)量保證金。
第八條 甲方違約責任
①、乙方制作報刊亭期間，若甲方隨意改變數(shù)量或無故拒收到貨，甲方需支付違約金，金額為合同標的額的_____‰。
②、甲方未按合同約定的時間向乙方支付貨款，每延遲一天支付，除按時支付貨款外，還需向乙方支付_____‰的逾期違約金。
第九條 乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；
②、乙方不得以任何形式將合同工作轉(zhuǎn)包或分包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失。
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條 糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
②、當發(fā)生本合同的履行爭議時，雙方應(yīng)積極進行協(xié)商解決。如果協(xié)商不成功，則可以依法向人民法院提起訴訟解決。
第十一條 附則
①、本協(xié)議共有四份，甲、乙雙方各持有兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。在合同履行期間，任何一方（甲或乙）不得擅自修改或解除合同。
②、合同執(zhí)行期間，甲方和乙方在具體制作報刊亭數(shù)量方面的變更，請以書面形式通知為準，口頭通知無效。報刊亭規(guī)格的變動應(yīng)經(jīng)雙方共同協(xié)商后達成一致。
補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：_________________乙方：_________________
簽約人：_________________簽約人：_________________
簽約地點：_________________簽約日期：________年________月________日
【定做委托承攬加工合同】相關(guān)文章：
定做委托承攬加工合同05-26
定做委托承攬加工合同05-08
定做方委托承攬加工合同04-29
委托加工定做產(chǎn)品合同04-22
委托承攬加工合同11-14
委托加工承攬合同09-17
委托加工承攬合同01-29
委托加工承攬合同（經(jīng)典）04-29
委托加工承攬合同10-04
委托承攬加工合同05-10