委托施工合同15篇
在人民愈發重視法律的社會中，我們用到合同的地方越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編整理的委托施工合同，希望能夠幫助到大家。
委托施工合同1
委托方(甲方)：
受委托方(乙方)：
本著公平合理、互利互惠的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協議：
一：工程概況
工程內容：1#—4#鍋爐硝石灰管道改造
工程地址：____再生能源利用中心主廠房0米
二：承包方式
包工包料
三：工期：
__年___月___日—— __年___月___日 。 四:工程質量
1. 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求進行施工。
2. 在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
五：工程合同價款(建安票)
1. 材料費： 2. 人工費：元整
3.稅費：3.5%
總計：111207.65元整 經雙方協商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。
六：合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
七：合同份數
本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執__1__份。本合同未經事宜，雙方協商解決。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表： 代表： 地址： 地址： 電話： 電話：
工程委托施工合同閱讀
委托方(甲方)姓名：
住所地址：
聯系電話：
被委托方(乙方)企業名稱：___裝飾有限公司
公司地址：
聯系電話：
經甲、乙雙方共同協商一致，特簽訂本合同，須雙方共同遵守：
一、工程概況
1、工程詳細地址：
2、居室規格： 室 廳 廚 衛
3、委托方式： 按預算項目包工包料
4、工 期： 開、竣工日期 日(工作日)，即： 年 月 日開工， 年 月 日竣工(法定節假日順延)。
5、工程概算價(不含稅)： 拾 萬 千 佰 拾 元(附工程預算書)。 6，工程結算：采用預決算制進行結算、按實際工程發生量結算。
二、質量要求及驗收標準
1、使用材料名稱、品種、規格，詳見工程預算書。
2、以甲乙雙方簽字認可后的施工圖、預算項目及變更增項單作驗收標準。
3、由于甲方住房本身缺陷造成的工程質量問題，甲方自行負責。
4、質量保修期自工程驗收之日起為兩年，保修費用由責任方負責，客戶憑公司開據的保修單進行保修。
四、違約責任
1、乙方如不能如約保證質量，返工費用自負。
2、因乙方原因不能按期完工，每拖延一日由乙方支付損失費0.1%元。
3、因甲方原因(中途更改設計，增加項目不能完工或造成窩工、停工造成損失 的甲方承擔)或因冰凍、停水、停電、物管干涉其它原因造成誤工則工期順延。
4、甲方要求變更工程量或設計的工期順延。
5、因甲方未能按時給付進度款及未能按時驗收付款原因導致乙方不能按期交工 的每拖延一日由甲方支付乙方損失費0.1%元。
6、合同書生效后，履行期屆滿前，擅自解除合同之一方，應按合同價款的5% 支付違約金，已給對方造成損失超過違約金的，還應進行賠償，補足違約金不足部分。
7、合同工期內乙方嚴格按照施工規范操作，施工過程中造成安全事故由乙方自行承擔。
8、由于一方要求解除合同，造成對方經濟損失的，按實際造成損失賠償。
9、甲方減項金額超過合同總價的10%的'，應收取管理費及設計費。
五、其它條款
1、設計方案經甲方簽字定稿，即應照圖施工。若一方因故進行修改或減項，應 征得對方同意并出具書面意見，由此已產生費用及損失的(比如材料己購進，基礎工作已做等)，由修改方在修改進行前承擔費用。
2、在工期范圍內，甲方要求增項，其費用應在增項施工前支付方可施工。如 增項內容多，可適當考慮延長工期。
3、經客戶選定的材料購進工地后，若客戶要求調換，所產生的調換費(如運輸、人工搬運及消耗材料部分等)應由客戶開支。
4、材料采購或訂制過程中，若遇泰安當時無貨，屬雙方無責任因素，應本著誠意協商解決并工期順延。
5、甲方有權選購主材料(地板、地磚、墻磚)。若購進價格出預算時，超出部分由甲方在購買時補足，如甲方指定材料本身出現質量問題，不由乙方負責，但乙方有義務協助甲方與商家協助解決。
6、竣工日期為預算項目必須完工日期，若甲方對某些部分處理不夠滿意，經協商需進行修改，乙方須在雙方協商的時間內修改并視為工期順延。
7、施工期內施工用水用電由甲方負責提供并承擔費用。
六、爭議處理
合同履行中發生爭議，雙方應本著誠意通過協商妥善解決，協商不成時，通過泰安市仲裁委員會仲裁解決。
七、合同變更
1、雙方已達成協議，如有一方要求變更或增減內容，需征得另一方同意并簽定變更手續。
2、合同書自簽訂之日起生效。
八、合同文本
本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，副本視需要送有關部門。
九、其他
1、本合同簽定價如為折扣價，預算書中所規定項目的材料及單價，甲方進行減項必須經乙方同意。
2、如甲方在接到乙方單項驗收通知(如電話、書面等形式)三日內須到場驗收， 否則應視作驗收合格、并作工期順延。
3、甲方如需減項的應按打折價進行減項決算。甲方如需增項按實際增項發生量 決算。
甲方： (簽字/章) 乙方：(簽字/章)
年 月 日 年 月 日
委托施工合同2
委托人：（以下簡稱甲方）_____
代理人：（以下簡稱乙方）_____
依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規、規章的規定。委托人與代理人就南花園金世界項目一期的招標確定施工單位事宜，經充分協商，達成一致意見，特訂立本合同。
一、工程概況：
1、項目名稱：
2、工程地點：
3、工程規模：
4、總投資額：
二、招標代理業務范圍
1、委托代理招標內容：
南花園金世界一期施工單位確定。
代理期限：
2、委托代理的事項：
(1)負責編制資格審查文件，對投標單位進行資格審查;
(2)對投標單位的有關資質證件、社會信譽、業績等相關內容進行審查;
(3)在認真考察的基礎上組織評審機構，按評審標準和辦法確定資格預審合格單位，并發放資格預審合格通知書，確定投標人;
(4)負責編制招標文件，發布招標公告(發出投標邀請書)，并辦理招標文件的備案工作;
(5)組織接收投標人報名，負責組織招標人進行現場踏勘、對招標文件答疑及補充。作好會議紀要，作為招標文件組成部分在規定的時間內發給各投標人;
(6)根據委托人委托，負責編制標底并負責對其保密;
(7)組織開標、評標會;
(8)協助委托人組織召開定標會議，發放中標通知書;
(9)可參與施工合同的簽訂，編制工程量清單，根據招標文件及中標人在投標文件中明確地各項承諾，組織關于合同條款的各項談判;
(10)負責編制招標工作報告，還應將代理過程中直接形成的各種原始記錄、系列文件及時裝訂、整理、存檔并報工程招投標監督管理機構備案;
(11)將所有的備案資料在招投標監督管理機構備案通過，完成施工合同的等所有文件備案并交納相關費用;
(12)其他需要代理人完成的招投標工作事宜。
三、委托人權利
1、委托人有權參與招投標的有關活動。委托人可自行負責編制標底，也可委托代理人編制標底，也可另行委托具有標底編制資格的單位進行標底編制工作。
2、委托人有權要求代理人及時提供代理工作階段性的進展情況;有權要求代理人提交代理業務工作報告及招標備案資料。
3、委托人在發標前有權審閱代理人編制的招標文件，并有權提出修改意見，代理人應當無條件的進行修改。
4、委托人有權要求代理人更換不稱職的人員或應回避的人員。
5、委托人有權確定或變更代理人的具體工作內容。
6、在合同約定的期限內，委托人發現代理人在代理活動中違反有關的法律、法規或損害委托人利益的行為，委托人有權要求代理人糾正，并可以單方終止合同。代理人承擔由此給委托人造成的一切經濟損失。
委托人義務
1、委托人應按合同約定按時付給代理人的代理費。
2、委托人應當向代理人及時提供招投標代理工作范圍內所需的文件和相關基礎資料。
3、在合同履行期間，委托人授權作為本項目委托人的代表，負責與代理人聯系。
4、委托人應當完成的其它工作：
五、代理人的權利
1、在審查投標企業資質中，遵照委托人的授權，有權對投標單位的投標資格進行確認或否定。
2、依據國家有關法律法規的規定，且在委托人授權范圍內辦理委托項目的招標工作。
3、在委托人的授權范圍內出據相關文書。
六、代理人義務
1、按照國家法律、法規以及建設行政主管部門的有關規定從事招投標代理活動。
2、在委托人授權范圍內為委托方提供招標代理服務，并嚴格履行本協議約定的招標代理工作的'全部內容，對招標有關的各項數據、技術經濟分析結論、招標結果及備案工作等的完整性、合法性、真實性和時限負責。不得以任何形式將本合同所確定的招標代理服務轉讓給第三方。
3、有義務向委托方提供招標計劃以及相關的招投標資料，做好相關法律、法規及規章的解釋工作并提供咨詢服務，嚴格履行法律、法規規定的有關招標人的各項義務。
4、代理方不得參與任何可能與委托人利益相沖突的活動，代理方工作人員如與本工程潛在投標人有任何利益關系應主動提出回避。
5、對代理過程中提出的技術方案、數據參數、技術經濟分析結論負責，并不得泄露依法應當保密的任何信息和因本次代理活動而知悉委托人的任何商業秘密。
6、代理人成立招標代理項目組，并任命_____為項目組組長，負責該項目招標代理工作，未經委托人同意不得任意變更。項目組組成人員情況見附件一。
7、因代理人的單方過失造成的經濟損失，應當向委托人進行賠償。
8、代理人不得采用行賄、給予其他利益或者詆毀他人等不正當手段進行競爭，損害委托人的利益;
9、代理人開展招標代理業務之前應按照有關規定辦全本項目招標所需的有關審批手續，使招標工作具備合法、完備的條件。
10、不得超出本合同的約定確定中標人
11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招標文件的備案工作。
12、其他應當由代理人承擔的義務。
七、代理費
代理費_____元，由中標人支付，招標文件必須寫明。(該費用為直到施工合同備案完畢的所有費用)
八、投標擔保：
代理人須在招標文件中要求投標人提交投標擔保，投標擔保方式為交納投標保證金，保證金數額代理人征得委托人同意后確定。
九、違約責任：
1、本合同簽訂后，任何一方違反本合同約定內容的，都應向對方支付_____萬元的違約金。
2、代理人在責任期內失職，給委托人造成經濟損失，應當承擔由此給委托人造成的損失。
3、由于違約造成第三方損失的，由違約方在賠償另一方損失的基礎上再賠償第三方損失。
4、代理人違反第六條代理人義務規定的，委托人有權單方解除合同，并由代理人向委托人支付違約金_____元，違約金不足以彌補委托人損失的，代理人還應當承擔由此給委托人造成的損失。
十、合同生效、變更與終止：
1、本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效
2、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款，補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
3、雙方履行合同全部義務，代理人代理業務程序執行無誤，委托人按合同價款支付完畢，本合同即告終止。
十一、其他：
1、未經對方書面同意，雙方均不得轉讓本合同約定權利和義務;
2、合同履行期內所發生的招標公告費、打字復印費、專家評審費(包括外埠專家的差旅費、住宿費)及其他費用包含在代理費中。
十二、本合同履行過程中，如發生不可抗力而導致工程項目不能實施或本合同無法執行時，委托方不承擔違約責任并有權終止合同。
十三、雙方在合同履行期間發生爭議時，可以協商解決，如協商不成，可以向橋西區人民法院提起訴訟。
十四、合同文本
本合同正本一式4份，雙方各執2份。本合同的附件為本合同不可分割的組成部分。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同3
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》相關法律、法規，甲、乙雙方就甲方委托乙方建設住房事宜。經友好協商并制定本協議，以資雙方遵守。
第一條：擬建住房建筑面積約 平方米毛坯房(以最后實際測量的建筑面積為準)，項目位于項目一期的第 號樓第 單元第 層 房，價格每平方元，房號為，共計 套。合計建房款人民幣(小寫) 元，金額(大寫)。
第二條：擬建房款分兩批支付。本合同簽訂之日起叁日內，甲方支付擬建房款總額的50%即元，金額大寫 。在該擬建住房建設達到正負零時支付剩余建房款即元，金額大寫。
第三條：擬建住房竣工時間為：年月日前。
第四條：本合同期內，甲方對擬建住房可自由更名一次(免費更名)，甲方須書面向乙方提供受讓人資料并簽署相應合同。
第五條：甲方未能按本協議約定按期足額支付建房款，乙方
可以解除本協議并退還已收建房款。乙方承建的房屋質量驗收不合格或未在約定日期前竣工，甲方可以解除本協議，乙方退還全部建房款并按銀行同期存款利率支付利息。
第六條：雙方同意在取得《商品房預售許可證后》簽訂《認購書》。屆時如果甲方不能按指定時間，到指定地點簽訂《認購書》，甲方所交的建房款無息退還。
第七條：在履行本協議中各方如發生爭議，可協商解決，協商不成的，可向海南仲裁委員會申請仲裁裁決。
第八條：乙方委托律師事務所對本協議的.履行提供全程法律服務，為本協議的有效施行提供法律保障。具體服務律師是 (執業證號： 電話： )。
第九條：本協議壹式叁份，甲方執壹份，乙方執兩份。本協議自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。
甲 方：乙 方：
電 話：法定代表人：
身份證號： 開戶行：
地 址：賬 號：
E-mail:
簽訂日期 年 月日
委托施工合同4
發包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》|《中華人民共和國價格法》，以及其他有關法律法規規定的原則，甲方現委托乙方承擔施工、安裝工程項目，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工內容：（見工程預算表）
4、承包方式：包工包輔材形式（輔材詳看附件）
5、工程總價：大寫（人民幣），雙方約定，如變更施工內容、變更材料，這部分的工程款按實另計。
6、工期：自年至年日竣工。工期共（開工期最終以材料進場日的第二天起計算為準。）
第二條材料供應的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料》。
（1）甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，因材料、
設備質量不合格而影響工程質量的`，其返工費用由甲方承擔，且工期順延。
（2）由甲方采購供應到工場或工地現場的材料、設備須在各項工程開工之日前三天內應按時供應到現場，甲、乙雙方應辦理交接手續。
乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
第十一條附則
1、本合同一式，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽章）：
聯系地址：
電話：
簽訂日期：
年月乙方（簽章）：地址：電話：簽訂日期：年月日日
委托施工合同5
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承擔工程施工圖深化設計，經雙方協商一致，簽訂以下合同。
第一條本合同依據下列文件簽訂：
《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。
第二條本合同設計項目的內容：名稱、規模、階段、投資及設計費等見下表。
第三條甲方人應向乙方提交的有關資料及文件：第四條乙方應向甲方交付的設計資料及文件：
第四條本合同設計收費估算為_______元人民幣。設計費支付進度詳見下表。
說明：
1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。
3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。
4.本合同履行后，定金抵作設計費。
第五條雙方責任
5.1甲方人責任：
5.1.1甲方按本合同第三條規定的內容，在規定的時問內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，甲方不得要求設討人違反國家有關標準進行設計。甲方提交上述資料及文件超過規定期限5天以內，乙方按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限5天以上時，乙方有權重新確定提交設計文件的時問。
5.1.2甲方變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成乙方設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方增付設計費。在未簽合同前甲方已同意，乙方為甲方所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。
5.1.3甲方要求乙方比合同規定時間提前交付設計資料及文件時，如果乙方能夠做到，甲方應根據乙方提前投入的工作量，向乙方支付趕工費。
5.1.4甲方應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。
5.1.5甲方應保護乙方的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經乙方同意，甲方對乙方交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，甲方應負法律責任，乙方有權向甲方提出索賠。
5.2乙方責任：
5.2.1乙方應按國家技術規范、標準、規程及甲方提出的設計要求，進行工程設計，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責。
5.2.2乙方按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向甲方交付資料及文件。6.2.3乙方交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。乙方按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向甲方及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，乙方仍負責上述工作，但應按所需工作量向甲方適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。
5.2.4乙方應保護甲方的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓甲方提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給甲方造成經濟損失，甲方有權向乙方索賠。
第六條違約責任：
6.1在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方未開始設計工作的，不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的，甲方應根據乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
6.2甲方應按本合同第五條規定的金額和時間向乙方支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過3天以上時，乙方有權暫停履行下階段工作，并書面通知甲方。甲方的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，甲方均按7.1條規定支付設計費。
6.3乙方對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方員錯誤造成工程質量事故損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和乙方責任大小向甲方支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的'%。
6.4由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。
6.5合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還定金。
第七條其他
7.1甲方要求乙方派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。
7.2乙方為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由甲方自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定乙方交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數，乙方另收工本費。
7.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備。應當注明其規格、型號、性能等技術指標，乙方不得指定生產廠、供應商。甲方需要乙方的乙方員配合加工定貨時，所需要費用由甲方承擔。
7.4甲方委托設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的乙方參加。出國費用，除制裝費外，其它費用由甲方支付。
7.5甲方委托乙方承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。
7.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。
7.7本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由________經濟合同______仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。
7.8本合同一式________份，甲方______份，乙方_____份。
7.9本合同經雙方簽章并在甲方向乙方支付訂金后生效。
7.10本合同生效后，按規定到項目所在省級建設行政主管部門規定的審查部門備案。雙方認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。
7.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
委托施工合同6
甲方： 乙方：
經雙方友好協商，甲方將乙方中標的商貿物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協議如下：
一甲方權利和義務
根據中標施工合同：
（1）甲方應負責協調乙方施工的周邊環境不受干擾；
（2）甲方會同業主負責辦理開工報建檢查竣工等手續；
（3）甲方會同業主監督檢查乙方施工進度和安全，質量；
（4）甲方負責向業主催付進度工程款；
（5)甲方負責向業主在≧0完成內催退履約保證金，主體完工再催要剩下的50%履約保證金。
二乙方權利和義務
根據中標合同：
（1）履約保證金在20xx年3月3日上午12點之前交于業主人民幣壹佰萬元整
（2）20xx年3月2日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協議作廢。20xx年3月3日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※，剩余的管理費分批根據業主的付款付與※※。
（3)乙方應按甲方要求按期進駐現場開工，并確保施工工期和質量；
（4）配合甲方會同業主辦理開工報建檢驗，檢查，竣工等手續；
（5）配合甲方協調周邊施工環境；
（6）負責整理工程的各項有關建設施工竣工驗收資料及報驗手續；
（7）向甲方支付工程總額的.5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；
（8）乙方提供正規的稅票；
（9）乙方安全事故完全自負，與甲方無關。
三．違約與仲裁：
（1）甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期，會同業主處理辦理相關手續，確保乙方正常正當施工，如有違約，在乙方提出終止協議的十日后全額履約保證金。
（2）乙方在甲方下達開工命令后三日內無條件開始施工，如果不能按期進駐現場，甲方提出終止協議，保證金不退，如有違約雙方協商解決，協商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協議一式四份，自簽訂后一日內生效。
甲方代表： 乙方代表：
甲方擔保人： 乙方擔保人：
20xx年3月1日
委托施工合同7
發包方：____（以下簡稱甲方）
承包方：____（以下簡稱乙方）
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條工程概況
工程名稱：教授新村箱變工程
工程地點：科技學院教授新村
工程內容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250KVA箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250KVA箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250KVA箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式：總承包，包工包料，交鑰匙工程
（不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線
工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）
第二條工程總價
合同總價為（RMB）：100萬元整含稅（大寫壹佰萬元整），以最終決算價格結算。
第三條付款方式
1、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局答復意見書出來后，甲方應一次性付給乙方工程預付款(幣)40%40,0000元整,（大寫肆拾萬元整）；
2、設備進廠甲方應支付工程款50%（幣）50,0000元整(大寫伍拾萬元整)
3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)
4、雙方蓋章后合同開始生效。
第四條合同范圍
1、合同范圍為配電房內的.設備。（詳細內容見合同附件）
2、合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件，雙方采用包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬；
3、本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成所有工程手續。
第五條甲方職責
1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、保證配合乙方及壽光供電公司施工所需的款項的如期支付；
3、供應乙方及供電公司在工地施工時所需的臨時場地及用水用電；
4、向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責
1、向供電局申請用電手續至業主送電完成；
2、變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電；
3、協助甲方向供電公司申請10KV外線施工的手續；
4、自柜體到廠日起履行保固條款；
5、開具本合同價上的工程發票。
第七條技術規范
按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條工程日期
1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
2、甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金；若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關；
第九條解約
1、甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方；
第十條
合同編號：
2、乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
保固條款
自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地____管轄。
本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
費用計算表
建設單位：
其他項目費用
措施項目費用
甲方（蓋章）：____乙方（蓋章）：____
法定代表人（簽章）：____法定代表人（簽章）：____
委托代理人（簽章）：____委托代理人（簽章）：____
單位地址：____單位地址：____
賬號：____賬號：____
合同簽訂時間：____合同簽訂時間：____
委托施工合同8
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
身份證號碼：
本著公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包范圍：
居室面積：居室間數：
4、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、承包方式：
1、工期：____天，自____年____月____日開工，于____年____月____日竣工。
2、工程承包價款：
A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。
B、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
3、承包信譽保證及質保條款：
A、根據甲方公司工程管理規定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金xxx元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。
B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
C、工程竣工驗收合格后，乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即；________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
4、工程質量及管理約定：
A、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B、工程驗收合格后，乙方應負責在一周內收取業主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5、工程款支付方式：
A、合同簽定后，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。
B、乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后______天內。
6、雙方其它約定：
三、工程質量要求：
按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的.所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。
四、甲方的責任及義務
1、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。
2、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。
3、派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。
4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。
五、乙方的責任及義務
1、嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
2、在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
3、嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔并賠償。
4、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
5、必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6、甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。
7、乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全；防止火災和水、電、煤氣事故發生；防止物品損壞。凡有上述情況發生，一切責任由乙方承擔。
六、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或報請公司總辦進行協調。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、附則
1、本合同甲、乙雙方各執一份。
2、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲方：
乙方：
代表人：
家庭住址：
單位地址：
郵政編碼：
電話：
電話：
__年__月__日
委托施工合同9
甲方(委托人)： 身份證號碼：
乙方(居間人)： 身份證號碼：
本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托，負責就 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
1.2居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的'，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。
2.3乙方應保證該工程項目真實可靠，各種施工手續齊全，能夠正常施工。
2.4 如工程款支付遇到問題，乙方應利用自身關系協助甲方與業主方或其他方共同追繳工程款。
2.5乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后，報酬為總中標金額千分之 。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同后三日內一次性付清。
4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。
4.4 報酬支付到指定賬號。
賬戶名：
賬號：
五、保密事項
5.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
六、合同終止
6.1本合同簽字生效后，如中標合同未簽訂本合同自動終止。
6.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
6.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
8.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有，則由乙方自行承擔法律責任。
8.3本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。 甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
簽訂日期： 年 月 日
委托施工合同10
甲方(委托人)：_________________乙方(居間人)：_________________
聯系地址：_________________聯系地址：_________________
法定代表人身份證：_________________身份證：_________________
聯系電話：_________________聯系電話：_________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設單位
直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的`權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元，大寫：_________________萬元)。
2、居間報酬結算方式：_________________
居間報酬總金額為人民幣萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的
%)到賬后，次日將報酬總額中的萬(大寫：_________________
元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：_________________
乙方指定賬戶戶名：_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行：_________________
甲方：_________________(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
委托施工合同11
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：身份證號碼：
本著公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：
一、工程概況：
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、承包范圍：
居室面積：居室間數：
四、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、承包方式：
一、工期：x天，自x年xx月xx日開工，于x年xx月xx日竣工。
二、工程承包價款：
A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。
B、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
三、承包信譽保證及質保條款：
A、根據甲方公司工程管理規定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。
B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
C、工程竣工驗收合格后，乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即;________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
四、工程質量及管理約定：
A、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B、工程驗收合格后，乙方應負責在一周內收取業主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
五、工程款支付方式：
A、合同簽定后，甲方根據乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現場項目管理人員簽發領款單，乙方到甲方財務部領款。
B、乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后______天內。
六、雙方其它約定：
三、工程質量要求：
按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題，甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。
四、甲方的責任及義務
一、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。
二、開工前，向乙方提供確認的.施工圖紙或做法說明，向乙方進行現場交底。
三、派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。
四、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。
五、乙方的責任及義務
一、嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
二、在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
三、嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔并賠償。
四、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
五、必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
六、甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。
七、乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣事故發生;防止物品損壞。凡有上述情況發生，一切責任由乙方承擔。
六、爭議或糾紛處理
一、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或報請公司總辦進行協調。
二、當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、附則
一、本合同甲、乙雙方各執一份。
二、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲 方：
乙 方：
代表人：
家庭住址：
單位地址：
郵政編碼：
電 話：
電 話：
年月日
年月日
委托施工合同12
甲方：
乙方：
經協商，甲方將通用公司廠房墻板委托乙方施工。雙方遵照《中華人民共務法》、《中華人民共和國建筑法》、及其有關規定，為明確雙方權利、義務和責任，簽定本合同，并共同信守。
一、工程名稱：通用公司廠房
二、工程地點：通用公司
三、工程內容：上墻板、包邊。
四、承包方式及付款要求：料到現場付款50%。
1、承包方式：包工包料。
2、質量與驗收
3、按國家現行建筑安裝工程施工規范和驗收標準進行施工，該項目質量達到合格。
五、安全：乙方按有關規定采取嚴格的安全措施，承擔自身因安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用。
六、其他：
1、乙方必須遵守甲方有關規章制度、廠紀、廠規，做到文明施工。
2、甲方負責地方有關職能部門及地方民事干擾施工的.協調工作。
3、乙方必須堅持文明施工，確保無糾紛事故發生。
4、在合同履行過程中如發生爭議，甲乙雙方協商解決，協商汪成，由司法部門裁決。
七、本合同自甲乙雙方代表簽字（蓋章）之日起生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
委托施工合同13
甲方：
乙方：
經雙方友好協商，甲方將乙方中標的商貿物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協議如下：
一甲方權利和義務
根據中標施工合同：
（1）甲方應負責協調乙方施工的周邊環境不受干擾；
（2）甲方會同業主負責辦理開工報建檢查竣工等手續；
（3）甲方會同業主監督檢查乙方施工進度和安全，質量；
（4）甲方負責向業主催付進度工程款；
（5)甲方負責向業主在≧0完成內催退履約保證金，主體完工再催要剩下的50%履約保證金。
二乙方權利和義務
根據中標合同：
（1）履約保證金在20__年3月3日上午12點之前交于業主人民幣壹佰萬元整
（2）20__年3月2日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協議作廢。20__年3月3日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※，剩余的`管理費分批根據業主的付款付與※※。
（3)乙方應按甲方要求按期進駐現場開工，并確保施工工期和質量；
（4）配合甲方會同業主辦理開工報建檢驗，檢查，竣工等手續；
（5）配合甲方協調周邊施工環境；
（6）負責整理工程的各項有關建設施工竣工驗收資料及報驗手續；
（7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；
（8）乙方提供正規的稅票；
（9）乙方安全事故完全自負，與甲方無關。
三．違約與仲裁：
（1）甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期，會同業主處理辦理相關手續，確保乙方正常正當施工，如有違約，在乙方提出終止協議的十日后全額履約保證金。
（2）乙方在甲方下達開工命令后三日內無條件開始施工，如果不能按期進駐現場，甲方提出終止協議，保證金不退，如有違約雙方協商解決，協商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協議一式四份，自簽訂后一日內生效。
甲方代表： 乙方代表：
甲方擔保人：乙方擔保人：
___年___月___日
委托施工合同14
甲方：(以下簡稱甲方)：
乙方：(以下簡稱乙方)：
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架等，委托乙方施工，為明確各自的權利和義務，經甲、乙雙方協商達成如下合同：
一、工程地點：涇縣第二中學新校區內。
二、主要工程內容：維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來水管維修等。
三、工程造價：
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元
2、加固科學館空調支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固空調支架、維修自來水管道總造價為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的'前提下，乙方在60個工作日內完成
該項工程，若有特殊原因不能正常施工的情況下，由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結束在具備竣工驗收條件時，乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。
七、收款方式
本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中，甲方應積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份，雙方各執貳份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同15
委托方：_____有限責任公司（以下簡稱甲方）
施工方：_____安裝工程有限責任公司（以下簡稱乙方）
_____擴能改造工程引起_____的既有蒸汽管道遷移，為保證_____改造工程順利實施，甲方委托乙方負責該項蒸汽管道的遷移工作，經甲乙雙方協商，簽訂以下合同：
一、工程名稱：_____蒸汽管道遷移工程。
二、工程范圍：按照甲乙雙方認可的施工圖紙CZQ20xx-中界定的管道起始范圍。
三、工程施工內容：乙方按施工圖紙CZQ201施工甲方的_____蒸汽管道遷移工程，包括勘測設計、物資設備采購、工程實施、地方事宜協調、對產權單位竣工驗交等。
四、工期：20xx年10月02日開工，20xx年11月10日完工。
五、合同價款：本合同總計費用元由乙方包干使用，合同簽訂10日內甲方預付乙方30%的合同價款，竣工驗收合格后，撥付95%合同款，留5％質保金一年，使用一年后進行質保期質量驗收，沒有質量問題，一次性付清合同總價款
六、雙方的主要權利義務：
甲方責任
1按照合同約定及時撥付資金。
2派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協調各方工作。
3審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。
4按約定辦理驗工計價手續、撥付和結算工程價款。
5按規定辦理項目預算（概算）執行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續。
6按有關規定參加竣工驗收交接工作。
乙方責任
1根據甲方的.委托，負責具體辦理遷改工作。
2接受甲方委托的監理單位的監理。
3嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質量，按合同約定時間完工和交付使用。
4堅持文明施工，做好施工現場環境保護、勞動保護和安全生產。
施工中乙方應遵循國家關于安全生產的規定，制定安全措施，避免傷亡事故的發生，乙方施工人員發生的一切傷亡事故由乙方承擔。
乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施；地下管線等設備，承擔由乙方造成損壞的責任賠償。
7、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。
七、驗收標準：按照國家、鐵道部現行的技術標準、規范進行施工，按照《城市供熱管網工程施工及驗收規范》和《房建設備大修、維修工程竣工驗收標準》進行驗收，達到合格工程。
八、工程保修、維修及違約責任
1、工程竣工驗收合格后，由乙方接管運營維護，甲方及時辦理相關移交手續。
2、若甲方無正當理由單方終止合同，除承擔由此給乙方造成的經濟損失外，還應向乙方支付工程總造價3%的違約金。乙方無正當理由單方終止合同，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜，雙方協商解決。解決不成，任何一方均可向濟南鐵路運輸中級法院起訴或聊城仲裁委員會仲裁。
十、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
本合同正本兩份，甲、乙雙方各一份。副本6份，甲方3份，乙方3份。若正本與副本相悖，以正本為準。
甲方: _____有限責任公司乙方：_____安裝工程有限責任公司
法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）
經辦人：經辦人：
二OXX年月日
【委托施工合同】相關文章：
委托施工合同05-31
【推薦】委托施工合同09-15
委托施工合同【熱門】10-31
【熱】委托施工合同11-09
委托設計施工合同10-12
【薦】委托施工合同11-12
電力委托施工合同05-05
工程委托施工合同07-16
委托施工合同【薦】11-10
委托施工合同【推薦】07-09